电力施工(合同)完整版.docx

电力施工合同完整版

1.合同背景

本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）在平等自愿的基础上，根据相关法律法规，就某电力项目的施工进行约定和签署的。

2.项目基本信息

项目名称：[项目名称]

项目地质：[项目地质]

项目规模：[项目规模]

合同金额：[合同金额]

工期：[工期]

3.合同条款

3.1项目范围

承包商负责按照业主提供的技术要求和工程计划，进行[项目范围]的施工，并确保达到预期的效果。

3.2工期和交付

工期：合同工期为[具体工期]，工期的计算从合同生效之日开始。

承包商应当按照工期要求，合理安排施工时间，保证工程按时完工。如因不可抗力或业主原因导致的工期延误，双方应协商解决，并及时书面通知对方。

3.3付款方式

业主应按照双方协商的支付计划，及时支付承包商相应的工程款项。支付方式可以采用[支付方式]。

如业主未按照合同约定及时支付款项，承包商有权要求延期工期或暂停工程，同时有权要求业主支付相应的违约金。

3.4质量保证和验收标准

承包商承诺按照国家有关标准和规范，保证工程施工质量符合相关技术要求，并承担由此引发的责任。

业主有权对工程质量进行验收。验收合格后，业主应及时支付工程款项。

如经验收发现工程不符合质量要求，业主有权要求承包商进行整改，承包商应负责消除质量问题。

3.5变更和解除合同

如需对合同内容进行修改或调整，双方应协商一致，并签署书面变更协议。

双方一致同意解除合同的，应书面确认并注明解除的原因、时间和相应的违约责任。

3.6违约责任

任何一方未履行合同约定的义务，均构成合同违约。违约方应承担相应的违约责任。

如承包商未按时完成工程，每天应按工程合同总金额的10‰向业主支付违约金。

如业主未按时支付款项，每天应向承包商支付违约金，违约金比例为支付款项金额的10‰。

3.7保密条款

双方应互相保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或利用对方的商业秘密。

3.8争议解决

双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.合同生效及其他条款

4.1合同生效

本合同自双方当事人签字、盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]。

4.2其他条款

本合同未尽事宜，由双方协商解决，并签署补充协议。

5.合同签署

本合同一式两份，业主和承包商各执一份，具有同等法律效力。

业主（甲方）：_____________________承包商（乙方）：_____________________

日期：___________________