2023最新最标准的围墙施工合同范本.docxVIP

2023最新最标准的围墙施工合同范本

1.引言

2.合同主体

2.1业主信息

业主姓名/名称：

联系地质：

联系方式：

：

2.2承包商信息

承包商姓名/名称：

联系地质：

联系方式：

：

3.工程概述

3.1工程地点

工程地质：

3.2工程范围

本项目的工程范围包括但不限于：

围墙的设计、施工和安装；

围墙材料的采购；

必要的土地准备和清理；

具体工程量和技术要求请参见附表1。

4.合同金额

支付方式及进度：

首次支付金额：RMB________元，于合同签订后的______日内支付；

中期支付金额：RMB________元，于工程完成______%后的______日内支付；

最终支付金额：RMB________元，于工程竣工验收合格并交付使用后的______日内支付。

5.工期和工期延误

5.1工期

本项目的工期为______天/个工作日，自合同生效之日起计算。

5.2工期延误

业主原因导致的工期延误应由业主承担责任，并支付相应的违约金；

承包商原因导致的工期延误应由承包商承担责任，并支付相应的违约金。

6.质量保证和责任

6.1质量标准

材料应符合国家标准和相关行业标准；

施工应符合国家、地方施工标准和规范要求；

围墙的外观和功能应符合设计要求。

6.2质量保证期

承包商保证所提供的围墙在工程竣工验收合格并交付使用后的______个月内不发生质量问题。若有质量问题，承包商应负责维修或更换。

6.3违约责任

任何一方违反本合同约定的条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此而产生的损失。

7.变更和解除合同

7.1变更合同

任何一方在施工过程中如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后方可执行变更。

7.2解除合同

无法通过协商解决的纠纷；

一方严重违反合同约定，经另一方书面通知，限期改正仍未改正。

8.法律适用和争议解决

本合同的解释、效力和争议解决均适用相关法律法规。

任何因合同履行引起的争议，应通过友好协商解决。若协商不成，双方应提交争议至合同签订地的人民法院进行诉讼解决。

9.其他

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格并交付使用之日起。

本合同以中文书写，双方均持有一份具有同等法律效力的原件。

甲方（业主）签字盖章：日期：

乙方（承包商）签字盖章：日期：