建设工程施工合同协议书范本新版(范本文).pdfVIP

建设工程施工合同协议书范本新版

范本简介

合同协议书

甲方：【甲方名称】地质：【甲方地质】

乙方：【乙方名称】地质：【乙方地质】

甲乙双方根据《合同法》和有关法律、法规的规定，本着平等、

自愿、公平的原则，就【建设工程名称】的施工事宜，经友好协商，

达成如下协议：

第一条合同工程范围和内容

1.甲方委托乙方进行【建设工程名称】的施工，具体工程范

围及内容被明确提及于附件1。合同工程范围和内容由乙方按本合同的

约定进行施工，并按照相关法律、法规和行业标准执行。

第二条工期

1.合同工程的工期为【工期天数】天，具体工期按附件1的约

定执行。

2.工期的计算从合同签订之日起开始，到【计算工期结束日

期】结束为止。

第三条施工报价和支付方式

1.乙方按照附件1中的工程量清单和价格明细给出施工报价，

合同总价为【合同总价】人民币（大写）。

2.甲方应在工程开工前支付合同总价的【支付比例】%作为工

程款的预付款。

3.工程款的支付方式为【支付方式】，付款周期为【支付周

期】。

第四条合同变更和索赔

1.任何合同变更必须经过双方书面协商一致，并进行补充协

议。变更后的协议条款具有同等效力。

2.如因乙方原因导致工期延误或施工质量不符合合同约定，

甲方有权要求乙方进行索赔并进行相应的赔偿。

第五条材料和设备使用

1.乙方应按照施工图纸要求和施工规范，使用符合国家标准

和质量要求的材料和设备进行施工。

2.甲方有权要求乙方提供材料和设备的相关证明文件，如合

格证书、检测报告等。

第六条合同解除和违约责任

1.本合同如发生解除情况，应由协商一致，解除协议书签订

解除合同。

2.如果甲方或乙方违反合同的约定，造成严重后果的，应承

担违约责任，并赔偿对方因此遭受的经济损失。

第七条合同争议解决方式

1.合同履行中如发生争议，应协商解决。如协商不成，应提

交至【仲裁/法院】进行仲裁/诉讼解决。

2.仲裁地点为【仲裁地点】，仲裁裁决是最终有效的。

第八条其他约定事项

1.本合同未约定的事项，双方可以通过书面附加协议进行补

充，附加协议与本合同具有同等法律效力。

第九条合同附件

第十条合同生效和履行

1.本合同经甲乙双方盖章，并由双方授权代表签字生效。

2.本合同一式【合同份数】份，甲方和乙方各执【合同份数

】份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

签字：_____________签字：_____________

日期：_____________日期：_____________

尾言