歌厅装修施工协议.docxVIP

歌厅装修施工协议

1.背景和目的

本协议旨在规范歌厅装修的施工过程，确保装修工程的质量和进度符合业主的要求和预期。本协议适用于歌厅装修工程施工单位和业主之间的合作关系。

2.合同双方

施工单位：名称：[施工单位名称]地址：[施工单位地址]联系人：[施工单位联系人]电话：[施工单位联系电话]

业主：姓名/名称：[业主姓名或者业主单位名称]地址：[业主地址]联系人：[业主联系人]电话：[业主联系电话]

3.工程内容和要求

歌厅装修工程的内容和要求包括但不限于：

墙面装修：对歌厅墙面进行粉刷、贴瓷砖等装修工作。

地面装修：对歌厅地面进行铺设地板、贴地砖等装修工作。

天花板装修：对歌厅天花板进行装修、吊顶等工作。

灯光设计与安装：根据需要进行歌厅灯光设计，并进行安装。

声响设备安装：根据需要进行歌厅声响设备安装。

室内家具安装：根据设计图纸进行室内家具的安装工作。

4.时间计划

双方约定歌厅装修施工的工期为[工期]天，具体时间计划如下：

开工日期：[具体开工日期]

完工日期：[具体完工日期]

竣工验收日期：[具体竣工验收日期]

如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应商议并签订补充协议。

5.工程款项

工程总造价：[工程总造价]元。

工程款项划分和支付方式：

预付款：工程总造价的[预付款比例]%，于合同签订后[预付款时间]日内支付。

进度款：工程总造价的[进度款比例]%，根据工程进度支付，具体时间和工程进度由双方协商决定。

完工款：工程总造价的[完工款比例]%，于竣工验收合格后的[完工款支付时间]日内支付。

6.质量保证

施工单位保证按照国家相关法律法规和标准进行施工，确保歌厅装修工程达到以下质量要求：

墙面、地面装修：无空鼓、开裂、脱落等现象。

天花板装修：无裂缝、渗漏等现象。

灯光设计与安装：灯光亮度、角度符合设计要求。

声响设备安装：音质清晰、无杂音。

室内家具安装：牢固稳定，符合设计图纸及要求。

在施工完成后的一年内，如果因施工单位责任导致装修质量问题，施工单位将承担免费修复责任。

7.竣工验收

施工单位将在装修工程完工后主动向业主提出竣工验收申请。

业主将组织相关人员进行验收，确认装修工程质量是否符合合同约定，并填写竣工验收报告。

如发现质量问题，业主将书面通知施工单位，并要求进行整改。

施工单位应在接到整改通知后的合理期限内进行整改，并重新申请竣工验收。

8.保密条款

双方承诺对本协议的内容和施工过程中涉及的商业秘密和技术交流进行保密。

未经一方同意，对方不得向任何第三方透露相关信息。

9.协议的解除和争议解决

双方同意在歌厅装修工程施工期间，如存在严重违约或不可抗力等情况，可以解除本协议。

如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼解决。

本协议正本一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。

施工单位（盖章）：____________________

业主（盖章）：_________________________

签订日期：___________________________