建设工程施工合同的标准范本.docxVIP

建设工程施工合同的标准范本

1.定义与解释

1.1定义

在本合同中，以下词汇如无特别说明，具有以下含义：

“甲方”：指合同中指定的发包人，全称为XXX公司（或个人）。

“乙方”：指合同中指定的承包人，全称为XXX公司（或个人）。

“工程”：指甲方委托乙方施工的工程，具体工程名称、地点、内容等详见合同附件。

“合同工期”：指合同约定的工程开工日期至竣工日期之间的总日历天数。

“质量标准”：指合同中约定的工程质量要求，详见合同附件。

1.2解释顺序

本合同的解释顺序如下：

合同协议书

中标通知书

投标书及其附件

专用条款

通用条款

标准、规范及有关技术文件

工程量清单

工程报价单或预算书

2.工程概况

2.1工程名称：XXX建设工程

2.2工程地点：XXX地址

2.3工程内容：根据附件中提供的工程量清单，乙方需完成土建、安装、装修等所有施工内容。

2.4承包范围：乙方承包范围包括但不限于施工图设计、材料采购、施工、验收、保修等。

2.5开工日期：根据甲方要求，工程预计开工日期为XXXX年XX月XX日。

2.6竣工日期：根据合同工期约定，工程预计竣工日期为XXXX年XX月XX日。

2.7质量等级：本工程质量等级为合格。

2.8合同价款：本合同总价为人民币XXXX万元整（大写：人民币壹亿叁仟捌佰捌拾捌万元整），详见工程报价单。

3.合同工期

乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有特殊情况导致工期延误，需提前通知甲方，并经甲方同意。

4.质量标准

乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。

5.合同价款

5.1合同总价：本合同总价为人民币XXXX万元整（大写：人民币壹亿叁仟捌佰捌拾捌万元整），详见工程报价单。

5.2付款方式：按照工程进度及乙方提交的相关进度报告和验收报告，甲方按约定比例支付合同价款。

5.3付款条件：付款条件包括但不限于乙方完成相应工程内容、提交相关报告和文件等。

6.组成合同的文件

本合同由以下文件组成：

合同协议书

中标通知书

投标书及其附件

专用条款

通用条款

标准、规范及有关技术文件

工程量清单

工程报价单或预算书

7.合同的生效、变更与解除

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有义务之日终止。

7.2合同履行过程中，任何一方不得单方面变更或解除合同，需经双方协商一致并书面确认。

7.3乙方如发生违约行为，甲方有权按照合同约定要求乙方承担违约责任。

8.违约责任

8.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，计算方式为：逾期竣工天数×日违约金金额。

8.2乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或支付相应的维修费用。

8.3甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款天数×日违约金金额。

9.争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

10.其他约定

10.1本合同一式两份，###特殊应用场合及增加条款

国际工程承包

条款增加：

适用法律：明确合同适用的国际法律及其解释机构。

货币条款：规定合同货币，以及汇率波动的处理方式。

税务条款：国际税务处理，包括增值税、关税等。

保险条款：要求乙方购买并维持必要的保险，如工程保险、第三方责任保险等。

争端解决：包括国际仲裁的条款，指定仲裁地点和机构。

紧急工程

条款增加：

加速条款：规定乙方加速工程所需的额外费用计算方式。

加班和额外工作：明确乙方加班和额外工作的报酬标准。

工期索赔：规定因紧急情况导致的工期延误的索赔程序。

环境保护要求高的工程

条款增加：

环保责任：明确规定乙方的环保责任和要求。

环境影响评估：要求乙方提交环境影响评估报告。

废物处理：规定工程废物的处理方法和责任。

罚款机制：对于违反环保规定的罚款标准。

高新技术工程

条款增加：

技术保密：规定双方对技术资料和商业秘密的保护义务。

技术培训：要求乙方提供必要的技术培训给甲方人员。

技术支持：规定乙方在工程后期的技术支持和维护服务。

知识产权：明确工程中产生的知识产权归属和使用权。

文化和历史保护工程

条款增加：

文化遗产保护：规定乙方在施工过程中对文化和历史遗迹的保护责任。

考古调查：要求在工程前期进行考古调查的条款。

文物保护：明确在发现文物时的处理程序和责任。

风貌协调：规定工程与周边环境和历史风貌的协调要求。

附件列表及要求

工程设计图纸：详细展示工程的设计方案，包括平面图、立面图、剖面图等。

工程量清单：列出所有工程项目的数量和价格。

技术规范和标准：详细说明工程所需遵循的技术规范和标准。

施工计划和进度表：包括施工的