某建设工程施工合同.docxVIP

某建设工程施工合同

第一章总则

第一条合同依据

本合同是甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）就某建设工程项目签订的施工合同，以下简称“本项目”。

第二条合同范围

本合同范围包括但不限于：工程设计、施工、设备采购、材料供应、工程验收等。

第二章合同主体

第一节甲方（业主）

甲方是本项目的业主，负责对本项目的投资、组织、管理和监督。

第二节乙方（施工方）

乙方是本项目的施工方，负责按照甲方的要求完成本项目的施工任务。

第三章合同价格

第一节合同总价

本项目的合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括所有工程设计、施工、设备采购、材料供应、工程验收等费用。

第二节价格调整

合同总价在合同签订后，如遇市场行情变化、政策调整等不可抗力因素，经双方协商一致，可以进行价格调整。

第三节付款方式

甲方在合同签订后【】日内支付乙方合同总价【】%；

乙方完成本项目后，经甲方验收合格，甲方支付乙方剩余的合同总价【】%。

第四章施工期限

第一节施工期限

本项目的施工期限为【】日。

第二节延期

如乙方因不可抗力等因素导致无法按照约定的施工期限完成本项目，乙方应提前【】日书面通知甲方，并经甲方同意后，可以延期。

第五章质量保修

第一节质量标准

本项目应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量合格。

第二节保修期限

乙方应按照合同约定对本项目进行质量保修，保修期限为【】年。

第六章违约责任

第一节甲方违约

甲方如违反合同约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价【】%。

第二节乙方违约

乙方如违反合同约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价【】%。

第七章争议解决

第一节争议解决方式

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八章其他约定

第一节保密条款

双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

第二节合同的变更和解除

合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。

第三节合同的终止

本合同在合同约定的施工期限届满，且乙方完成本项目并经甲方验收合格后终止。

第九章附则

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式【】份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：【】

乙方（施工方）：【】

签订日期：【】年【】月【】日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同依据

本合同是甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）及丙方（以下简称“第三方”）就某建设工程项目签订的施工合同，以下简称“本项目”。

第二条合同范围

本合同范围包括但不限于：工程设计、施工、设备采购、材料供应、工程验收等。

第二章合同主体

第一节甲方（业主）

甲方是本项目的业主，负责对本项目的投资、组织、管理和监督。

第二节乙方（施工方）

乙方是本项目的施工方，负责按照甲方的要求完成本项目的施工任务。

第三节丙方（第三方）

丙方是本项目的第三方，负责提供专业技术支持、质量监督及保修等服务。

第三章合同价格

第一节合同总价

本项目的合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括所有工程设计、施工、设备采购、材料供应、工程验收等费用。

第二节价格调整

合同总价在合同签订后，如遇市场行情变化、政策调整等不可抗力因素，经双方协商一致，可以进行价格调整。

第三节付款方式

甲方在合同签订后【】日内支付乙方合同总价【】%；

乙方完成本项目后，经甲方验收合格，甲方支付乙方剩余的合同总价【】%。

第四章施工期限

第一节施工期限

本项目的施工期限为【】日。

第二节延期

如乙方因不可抗力等因素导致无法按照约定的施工期限完成本项目，乙方应提前【】日书面通知甲方，并经甲方同意后，可以延期。

第五章质量保修

第一节质量标准

本项目应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量合格。

第二节保修期限

乙方应按照合同约定对本项目进行质量保修，保修期限为【】年。

第六章甲方权益保障

第一节甲方权利

甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合约定标准；

甲方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务，确保工程进度和质量；

甲方有权在合同约定的范围内对工程进行变更，乙方应按照甲方的要求进行调整；

甲方在合同履行过程中发现乙方存在违约行为，有权要求乙方及时改正，并承担相应的违约责任。

第二节甲方利益保障

甲方有权要求乙方按照合同约定的期限完成工程，确保项目按时交付；

甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准完成工程，确保项目质量合格；

甲方有权要求乙方按照合同约定的费用支付工程款，确保项目成本控制在预算范围内。

第七章乙方违约及限