- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
第一篇范文:合同编号:__________
合同各方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包商”):
鉴于业主拟对位于【地质】的消防设施水电工程进行施工,承包商愿意承担该项工程的施工任务,现双方经友好协商,达成如下合同:
一、工程范围
1.1业主委托承包商按照本合同约定的工程范围、设计文件、施工图纸、施工方案、技术规范及国家有关法律法规的要求,完成消防设施水电工程的施工。
1.2工程范围包括但不限于:消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、疏散指示系统、应急照明系统、电气系统、通信系统等消防设施水电工程的相关内容。
二、合同价格
2.1本合同的总价为人民币【金额】元(大写:【大写金额】元整),该总价为固定价格,包括但不限于承包商为完成本合同项下的工程所发生的所有费用、税金、利润等。
2.2除非双方另有约定,本合同价格不得因任何原因进行调整。
三、工期
3.1承包商应按照业主的要求和本合同的约定,自合同签订之日起【工期】天内完成本合同项下的工程。
3.2若因不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应协商一致,签订补充协议,确定合理的延长工期。
四、质量标准
4.1工程质量应符合国家有关消防设施水电工程的法律法规、技术规范和标准,以及业主提供的设计文件、施工图纸、施工方案等的要求。
4.2承包商应按照业主的要求和本合同的约定,对工程进行质量检查、验收,并承担因工程质量问题导致的返工、修复等费用。
五、付款方式
5.1业主应按照本合同的约定,向承包商支付合同价款。
5.2付款方式为【付款方式】,具体付款期限和金额如下:【付款期限和金额】。
六、违约责任
6.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2承包商应按照业主的要求和本合同的约定,对工程进行施工,如因承包商原因导致工程逾期,应按照逾期天数向业主支付违约金。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
九、附件
9.1设计文件、施工图纸、施工方案、技术规范等相关文件。
9.2付款方式、付款期限和金额的详细说明。
9.3工程范围的具体描述。
甲方(业主):__________
乙方(承包商):__________
签订日期:__________
第二篇范文:第三方主体甲方权益主导
合同编号:__________
合同各方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包商”):
丙方(以下简称“监理方”):
鉴于业主拟对位于【地质】的消防设施水电工程进行施工,承包商愿意承担该项工程的施工任务,监理方愿意对工程进行监理,现三方经友好协商,达成如下合同:
一、工程范围
1.1业主委托承包商按照本合同约定的工程范围、设计文件、施工图纸、施工方案、技术规范及国家有关法律法规的要求,完成消防设施水电工程的施工。
1.2工程范围包括但不限于:消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、疏散指示系统、应急照明系统、电气系统、通信系统等消防设施水电工程的相关内容。
二、合同价格
2.1本合同的总价为人民币【金额】元(大写:【大写金额】元整),该总价为固定价格,包括但不限于承包商为完成本合同项下的工程所发生的所有费用、税金、利润等。
2.2除非三方另有约定,本合同价格不得因任何原因进行调整。
三、工期
3.1承包商应按照业主的要求和本合同的约定,自合同签订之日起【工期】天内完成本合同项下的工程。
3.2若因不可抗力等特殊情况导致工期延误,三方应协商一致,签订补充协议,确定合理的延长工期。
四、质量标准
4.1工程质量应符合国家有关消防设施水电工程的法律法规、技术规范和标准,以及业主提供的设计文件、施工图纸、施工方案等的要求。
4.2承包商应按照业主的要求和本合同的约定,对工程进行质量检查、验收,并承担因工程质量问题导致的返工、修复等费用。
五、付款方式
5.1业主应按照本合同的约定,向承包商支付合同价款。
5.2付款方式为【付款方式】,具体付款期限和金额如下:【付款期限和金额】。
六、违约责任
6.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2承包商应按照业主的要求和本合同的约定,对工程进行施工,如因承包商原因导致工程逾期,应按照逾期天数向业主支付违约金。
七、监理方的责权利
7.1监理方应按照业主的要求和本合同的约定,对工程进行监理,确保工程质量符合约定标准。
文档评论(0)