工业园区防护围墙施工合同书.docx

工业园区防护围墙施工合同书

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于业主拟在工业园区修建防护围墙，承包方愿意承担此项工程的施工任务，现双方经友好协商，达成如下合同条款：

一、工程概述

1.1工程名称：工业园区防护围墙施工工程

1.2工程地点：工业园区

1.3工程内容：工业园区防护围墙的设计、施工、材料供应、验收等全部工作

1.4工程期限：自合同签订之日起至工程完工验收合格之日止

二、合同价格

2.1合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元整

2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、劳务费、管理费、利润等

2.3合同价格不含税，如遇国家政策调整，双方另行协商确定

三、付款方式

3.1业主应按照工程进度向承包方支付工程款项

3.2工程进度达到__________%时，业主支付合同总价的__________%作为进度款

3.3工程完工验收合格后，业主支付至合同总价的__________%

3.4工程保修期满且无质量问题后，业主支付剩余的__________%作为质保金

四、工程质量

4.1承包方应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，确保工程质量

4.2工程质量应符合合同约定的质量标准，如有质量问题，承包方应无条件返工直至合格

4.3工程保修期为__________年，自工程完工验收合格之日起计算

五、工程变更

5.1如业主需要对工程进行变更，应提前以书面形式通知承包方，双方协商确定变更内容、费用和工期

5.2如承包方擅自变更工程内容，导致业主损失，承包方应承担相应的赔偿责任

六、违约责任

6.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失

6.2如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，根据不可抗力的影响，协商确定合同的变更、解除或终止

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼

八、合同附件

8.1本合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、材料清单、验收标准等

8.2附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年

甲方（业主）：__________

乙方（承包方）：__________

签订日期：__________

附件：

1.工程图纸

2.技术规范

3.材料清单

4.验收标准

以下为特殊应用场景及相关说明：

1.工期延误

应用场合：在施工过程中，可能会因为天气、人力、材料等原因导致工期延误。

注意事项：合同中应明确工期延误的责任方，以及因工期延误导致的损失赔偿问题。

解决办法：在合同中约定，如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定延期时间；如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。

2.工程变更

应用场合：在施工过程中，业主可能会对工程进行变更，如修改围墙设计、增加施工内容等。

注意事项：合同中应明确工程变更的流程、费用和工期调整等事项。

解决办法：在合同中约定，如业主需要对工程进行变更，应提前以书面形式通知承包方，双方协商确定变更内容、费用和工期。

3.质量问题

应用场合：在施工过程中或工程完工后，可能会出现质量问题，如围墙倾斜、开裂等。

注意事项：合同中应明确质量问题的处理方式、责任方和赔偿标准等事项。

解决办法：在合同中约定，如工程质量不符合合同约定的质量标准，承包方应无条件返工直至合格；如因质量问题导致业主损失，承包方应承担相应的赔偿责任。

4.付款纠纷

应用场合：在施工过程中，可能会因为工程进度、质量问题等原因导致付款纠纷。

注意事项：合同中应明确付款方式、进度款支付条件和质保金退还条件等事项。

解决办法：在合同中约定，业主应按照工程进度向承包方支付工程款项；如工程进度未达到约定标准，业主有权拒绝支付进度款；工程保修期满且无质量问题后，业主支付剩余的质保金。

5.争议解决

应用场合：在合同履行过程中，可能会因为各种原因导致争议。

注意事项：合同中应明确争议解决的方式和地点。

解决办法：在合同中约定，双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

在实际操作过程中，需要注意以下问题及解决办法：

1.确保合同附件的完整性和准确性，包括工程图纸、技术规范、材料清单、验收标准等。

2.在施工过程中，双方应保持良好的沟通，及时协商解决工程变更、质量问题等问题。

3.业主应按照合同约定的付款方式及时支付工程款项，避免付款纠纷。

4.双方应共同参与工程