工程施工项目合伙承包协议书通用版4篇.docx

工程施工项目合伙承包协议书通用版4篇

全文共4篇示例，供读者参考

篇1

工程施工项目合伙承包协议书

甲方：（委托人名称）

乙方：（承包人名称）

根据中华人民共和国法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包进行的工程施工项目达成如下协议，并共同遵守：

一、项目名称及内容

1.1甲方委托乙方进行的工程施工项目为（项目名称），具体内容详见附件《工程施工项目清单》。

1.2乙方保证按照合同要求，完成项目中的各项工程，并保质保量按时交付。

二、合同价款及支付方式

2.1本项目的合同价款为（金额），支付方式为工程验收合格后，按进度支付工程款或分期支付。

2.2乙方须按照约定的进度及时提供发票、结算单等相关材料，甲方负责按时支付工程款。

三、工程期限及验收

3.1工程期限约定为（工期），如因不可抗力等原因造成工程延期，乙方须及时通知甲方，并经双方协商确定新的完工日期。

3.2工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。如发现工程存在质量问题，乙方应按照要求进行整改直至符合规定。

四、施工质量及安全保障

4.1乙方承诺按照国家相关标准和规定进行施工，保证工程质量符合要求。

4.2乙方应加强施工现场管理，保障安全生产，确保施工过程中无安全事故发生。

五、变更及解除

5.1如因不可抗力等原因导致项目无法继续，应及时通知对方并协商解决办法，若无法解决，则可解除合同。

5.2若因双方原因造成合同变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

六、保密条款

6.1双方保证不对合同内容及涉及项目的相关信息进行泄霩。

6.2未经对方书面同意，任何一方不得将合同中的信息透露给第三方。

七、违约责任

7.1若乙方未按照合同约定履行义务或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

7.2若甲方未按时支付工程款或提供必要的协助，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

8.1若在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或依法解决。

8.2双方如需向法院起诉解决争议，应提交相关证据，并接受法院的判决。

九、其他事项

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签字日期：签字日期：

篇2

工程施工项目合伙承包协议书通用版

甲方：（委托人）

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方：（承包人）

地址：

法定代表人：

联系方式：

为了明确双方在工程施工项目合作中的权利与义务，依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，甲、乙双方经协商一致，签订如下《工程施工项目合伙承包协议书》：

第一条合作工程项目的基本情况

甲方根据实际需要，拟在（项目地址）开展工程施工项目，现委托乙方作为承包人进行施工。

工程项目名称：

工程项目地点：

工程项目规模：

工期要求：

工程造价：

其他特殊要求：

第二条乙方的权利与义务

1.乙方需按照甲方要求，完成工程项目的施工任务，保质保量按时交付。

2.乙方需按照合同约定的价格和支付方式收取工程款，并提供合法发票。

3.乙方需保障工程施工现场的安全环境，并采取必要措施确保施工过程中的安全。

4.乙方需配合甲方的项目管理要求，及时报告施工进度、质量等情况。

第三条项目款支付方式

1.甲方需按照合同约定的支付方式及进度，按时支付项目款给乙方。

2.支付方式：（具体约定）

第四条合同变更与解释

1.合同变更：任何一方若需变更合同内容，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2.合同解释：合同最终解释权归双方共同所有。

第五条违约责任

1.任何一方未能履行合同义务或违反合同约定的，应承担违约责任。

2.违约责任包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。

第六条争议解决

双方在合作过程中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同生效

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目验收合格并结清尾款之日止。