买卖合同纠纷代理词原告.docx

买卖合同纠纷代理词原告

合同编号：__________

【甲方的全称，注册地址，法定代表人或授权代表人的姓名和职务】

【乙方的全称，注册地址，法定代表人或授权代表人的姓名和职务】

鉴于：

1.卖方是依法成立并有效存在的企业，具备生产和销售合同产品的能力；

2.买方对卖方所提供的产品有购买需求；

3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，愿意建立长期稳定的合作关系。

双方为促进交易的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：

第一条产品及价格

1.1产品名称、规格、型号、数量、质量等详见附件。

1.2产品价格详见附件。买方应按照约定的价格支付货款。

第二条交付及运输

2.1卖方应按照合同约定的时间、地点、方式将产品交付给买方。

2.2产品运输过程中，风险责任由卖方承担，但买方原因导致的产品损失由买方承担。

第三条付款及结算

3.1买方应按照约定的付款方式、期限支付货款。

3.2卖方提供合法有效的发票，买方依法享受税收优惠政策。

第四条质量保证

4.1卖方保证产品符合国家法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。

4.2卖方应在合同约定的期限内，对产品质量问题负责免费维修或更换。

第五条知识产权

5.1卖方保证对所售产品享有合法的知识产权，不得侵犯他人的专利、商标、著作权等。

5.2买方应尊重卖方的知识产权，不得未经授权复制、传播、展示卖方的产品。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

7.2双方应按照法律规定和合同约定，及时解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更、解除和终止

8.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。

8.2合同解除或终止后，双方应按照约定处理未履行完毕的部分，并互相协助办理相关手续。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

9.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法律规定或法院判决停止履行。

第十条其他约定

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

【签署栏】

甲方（卖方）：

【盖章】

乙方（买方）：

【盖章】

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.产品详细规格书

2.产品价格清单

3.运输方式和时间表

4.付款方式说明

5.质量保证声明

6.知识产权证明文件

7.保密协议

8.争议解决方式说明

9.法律法规要求的其他文件

二、违约行为及认定：

1.卖方未能按照约定时间、地点、方式交付产品，或产品不符合约定的质量要求。

2.买方未能按照约定的付款方式、期限支付货款。

3.卖方未能提供合法有效的发票，导致买方无法享受税收优惠政策。

4.卖方未能保证产品的知识产权，导致买方受到第三方知识产权侵权的索赔。

5.任何一方未履行保密义务，导致对方商业秘密、技术秘密等泄露。

6.任何一方违反法律规定或合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失。

三、法律名词及解释：

1.卖方：指依法成立并有效存在的企业，具备生产和销售合同产品的能力。

2.买方：指对卖方所提供的产品有购买需求的主体。

3.合同产品：指双方在合同中约定的由卖方提供给买方的产品。

4.交付：指卖方按照合同约定的时间、地点、方式将产品交给买方的行为。

5.货款：指买方根据合同约定应付给卖方的款项。

6.质量保证：指卖方对所售产品质量的承诺，包括免费维修或更换等。

7.知识产权：指专利、商标、著作权等法律保护的权益。

8.保密义务：指双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。

9.违约责任：指任何一方违反合同约定应承担的法律责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.产品交付延误：卖方应采取措施加快生产及运输进度，及时交付产品。如因特殊情况无法按时交付，应及时与买方沟通，协商延期交付事宜。

2.产品质量问题：卖方应在合同约定的期限内，对产品质量问题负责免费维修或更换。买方发现产品质量问题，应及时通知卖方，并提供必要的证明材料。

3.货款支付问题：买方应按照约定的付款方式、期限支付货款。如买方未能按时支付货款，卖方有权拒绝交付产品，并依法追究买方的违约责任。

4.知识产权侵权：卖方应保证对所售产品享有合法的知识产权，如发生知识产权侵权，卖方应承担