参建住宅协议书经典范文6篇.docx

参建住宅协议书经典范文6篇

全文共6篇示例，供读者参考

篇1

参建住宅协议书

参建方：甲方（姓名/单位名称）：__________

乙方（姓名/单位名称）:_________

为加强双方的合作，维护双方的合法权益，促进工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方就本协议书的约定，经友好协商，达成如下协议：

一、工程内容

1.甲方委托乙方按照《建筑工程施工总承包合同》，承担_________（工程名称）项目的施工任务，包括设计、施工、安装、试运行等全部工程内容。

2.本合同的工程规模、建设内容、标准、质量等均按照双方签署的《工程设计合同》执行。

二、工程质量要求

1.乙方应按照国家相关标准、规范和技术要求，确保工程施工质量符合相关标准和要求。

2.乙方应加强对施工现场的管理，落实安全生产责任，确保施工过程中无安全事故发生。

三、验收规定

1.工程完成后，甲方应组织专业单位对工程进行验收。

2.如验收不合格，乙方须承担重新整改、再验收的费用。

四、工程款支付

1.工程款总额为人民币_________元，工程款的支付方式为_________（一次性支付/分期支付）。

2.工程款支付期限为_________（具体时间），逾期支付的，应按日加付_________的滞纳金。

3.工程款支付时，应出具相应的发票和结算报告。

五、工期和延期

1.工程施工期限为_________（具体时间），若因不可抗力或其他原因导致工期延长，应及时通知甲方，并取得书面同意。

2.工程延期，乙方应承担因此造成的一切费用。

六、违约责任

1.乙方在合同履行中发生违约情况的，应承担相应的赔偿责任。

2.若履行本合同发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应向工程所在地的仲裁机构申请仲裁。

七、其他条款

1.本协议书自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程完工验收。

2.本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

日期：_________日期：_________

篇2

参建住宅协议书经典范文

甲方（建设单位）：______________乙方（施工单位）：_____________

根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定，为了保障双方的合法权益，维护工程质量，特订立本协议。甲、乙双方经友好协商，一致同意如下：

一、工程基本情况

1.项目名称：_____________

2.项目地点：_____________

3.工程概况：_____________

4.计划开工日期：_____________

5.计划竣工日期：_____________

二、责任分工

1.甲方责任：甲方应按时向乙方提供施工图纸、施工资料及相关资质文件，按照相关规范要求验收合格。

2.乙方责任：乙方应按照合同约定的工程质量标准和工程施工进度要求，认真履行合同，保证工程质量。

三、质量要求

1.施工单位应按照国家现行规定的建筑工程施工标准和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。

2.施工单位应选择优质建筑材料，严格控制施工质量，对照验收标准，确保工程质量满足设计要求。

四、进度管理

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程质量。

2.如遇不可抗力因素造成工程延期，乙方应及时通知甲方，双方商定解决方案。

五、工程保修

1.工程竣工后，乙方应对工程质量负责，保修期为____年。在保修期内，因质量问题造成的损坏，由乙方免费修复。

2.保修期结束后，如出现质量问题，乙方应按照约定的维修标准及时修复，费用由质量责任方承担。

六、合同变更

1.如需对合同内容进行变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2.合同变更后，双方应按照新的合同内容执行，不得擅自变更或撤销。

七、争议解决

1.双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。

2.双方均应遵守仲裁结果或法院判决，确保合同履行。

八、其他事项

1.本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字生