居民安居房施工合同5篇.docx

居民安居房施工合同5篇

篇1

居民安居房施工合同

一、合同双方：甲方（施工方）：_____________（单位或个人）地址：_____________邮编：_____________电话：_____________联系人：_____________乙方（业主方）：_____________（单位或个人）地址：_____________邮编：_____________电话：_____________联系人：_____________

二、工程名称：居民安居房项目施工地点：_____________工程范围：_____________

三、施工内容：1.工程概况：按照相关规定和设计要求，进行居民安居房的建设工程；2.工程质量：按照国家有关建设工程质量标准及相关要求，确保工程质量符合标准；3.安全生产：严格遵守建设工程安全生产管理规定，确保施工过程安全；4.工程进度：按照合同约定的工期，保质保量完成建设工程；5.施工报酬：甲方应按照工程实际完成情况，按照合同约定的价格收取报酬。

四、合同条款：1.本合同的履行地点为_____________（施工地点）；2.本合同自双方签订之日起生效，至工程验收合格之日止；3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；4.如履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，可向有关行政部门申请协调或向法院起诉。

五、违约责任：1.如乙方不能按照合同约定支付工程款或提供必要的施工条件，应承担相应的违约责任；2.如甲方无故停工或延误工程，应承担相应的违约责任；3.如双方一方违约，需向对方支付违约金。

六、附则：1.本合同附件包括：合同书、工程设计图纸、建设工程施工方案、施工合同经济指标、施工合同技术要求等；2.双方如需修改或补充合同内容，应经双方协商一致，并签订书面协议；3.本合同未尽事宜，可由双方协商解决，签订书面协议作为补充。

七、签订日期：年月日

甲方（盖章）：_____________法定代表人（签字）：_____________

乙方（盖章）：_____________法定代表人（签字）：_____________

注：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

篇2

居民安居房是国家为解决城市住房困难而采取的一项政策措施，旨在为低收入家庭提供质量较好、价格相对低廉的住房，以保障他们的基本居住权益。

在实施居民安居房政策的过程中，施工合同是不可或缺的一环。施工合同是建筑工程承包双方明确工程质量、工程进度、工程费用等事项的一种书面协议，是确保项目按照规定完成的重要法律文件。在签订居民安居房施工合同之前，需要明确双方的权利义务、工程标准、施工规范等事项，以确保工程施工过程中的顺利进行。

居民安居房施工合同的主要内容包括以下几个方面：

一、合同主体和背景介绍：明确建设方和承建方的基本情况，包括企业名称、注册地址、法定代表人等信息，为合同签订提供必要的背景资料。

二、工程项目范围：详细描述安居房建设的工程范围，包括建筑结构、设备安装、装修等内容，明确工程界限和范围。

三、工程质量标准：列明安居房建设项目的质量标准和要求，包括建筑结构、材料选用、施工工艺等方面的要求，确保工程质量达到国家相关标准。

四、工程费用及支付方式：明确工程总造价、工程款支付比例、支付时间节点等内容，规定双方支付的款项金额和方式，保障承建方的权益。

五、工程进度计划：制定工程施工的时间计划表，明确工程完成的时间节点和具体要求，保证工程按时交付。

六、工程保修期限：规定工程竣工验收后的保修期限，明确施工方在保修期内对工程质量负责，确保安居房的长期使用。

七、工程变更和索赔约定：约定工程中可能出现变更的事项及变更程序，规定索赔事宜的解决方式和程序，避免因工程变更引发的纠纷。

八、合同解除和违约责任：规定合同解除的条件和程序，明确双方违约的责任和后果，保障合同履行的正常进行。

居民安居房施工合同是保障如期如质完成安居房建设项目的重要工具，合同内容的明确与完善至关重要。双方签订合同后应严格按照合同规定履行各自的责任，确保工程质量、进度和费用的合理控制，保障政府、承建方和最终受益人的利益。愿通过双方的合作共同努力，为城市住房建设事业做出积极的贡献。

篇3

居民安居房施工合同

一、甲方（施工单位）：_________公司

二、乙方（业主）：_________居民

鉴于：

1.乙方是甲方规划产权为自住居民的单位