电梯施工队合同书.docx

电梯施工队合同书

第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

鉴于业主拟对位于【地址】的【项目名称】进行电梯施工，承包商愿意承担该电梯施工工程，现双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：

一、工程范围

1.1承包商应按照业主提供的电梯施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。

1.2工程范围包括但不限于电梯设备安装、调试、验收、培训及售后服务等。

二、工程质量

2.1承包商应确保工程符合国家及行业相关标准、规范的要求。

2.2承包商应保证电梯设备的质量和安全性，并对施工过程中出现的问题负责解决。

三、工期

3.1工期为____天，自合同签订之日起计算。

3.2承包商应按照约定的工期完成工程，如因承包商原因导致工期延误，应承担违约责任。

四、工程价款

4.1工程价款为人民币____元（大写：____元整）。

4.2付款方式为预付款、进度款和尾款，具体付款比例和时间双方另行协商确定。

五、验收与保修

5.1工程完成后，双方应共同进行验收，并签署工程验收报告。

5.2承包商应对工程提供____个月的保修期，自工程验收合格之日起计算。

六、违约责任

6.1如一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2如承包商未按约定工期完成工程，应向业主支付违约金，每逾期一日，支付违约金人民币____元。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同附件

8.1本合同附件包括但不限于：

8.1.1电梯施工图纸及技术规范

8.1.2施工方案及进度计划

8.1.3电梯设备及相关配件的规格、型号及数量清单

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于业主拟对位于【地址】的【项目名称】进行电梯施工，承包商愿意承担该电梯施工工程，监理方愿意对工程进行监理，现各方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：

一、工程范围

1.1承包商应按照业主提供的电梯施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。

1.2监理方负责对施工过程进行全程监理，确保工程质量符合国家及行业相关标准、规范的要求。

二、工程质量

2.1承包商应保证电梯设备的质量和安全性，并对施工过程中出现的问题负责解决。

2.2监理方应对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知承包商进行整改。

三、工期

3.1工期为____天，自合同签订之日起计算。

3.2承包商应按照约定的工期完成工程，如因承包商原因导致工期延误，应承担违约责任。

四、工程价款

4.1工程价款为人民币____元（大写：____元整）。

4.2付款方式为预付款、进度款和尾款，具体付款比例和时间双方另行协商确定。

五、验收与保修

5.1工程完成后，业主、承包商和监理方应共同进行验收，并签署工程验收报告。

5.2承包商应对工程提供____个月的保修期，自工程验收合格之日起计算。

六、违约责任

6.1如一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2如承包商未按约定工期完成工程，应向业主支付违约金，每逾期一日，支付违约金人民币____元。

七、业主的权利

7.1业主有权对工程进度、质量进行监督检查，并提出合理建议。

7.2业主有权要求承包商和监理方提供与工程相关的资料和信息。

7.3业主有权对承包商和监理方的违约行为提出索赔。

八、监理方的职责与权利

8.1监理方应按照合同约定对工程进行监理，确保工程质量符合相关标准、规范的要求。

8.2监理方有权对承包商的施工过程进行监督检查，发现问题及时通知承包商进行整改。

8.3监理方有权参与工程验收，并对验收结果提出意见和建议。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同附件

10.1本合同附件包括但不限于：

10.1.1电梯施工图纸及技术规范

10.1.2施工方案及进度计划

10.1.3