农村住房建设施工合同6篇.docxVIP

农村住房建设施工合同6篇

篇1

农村住房建设施工合同

一、合同双方

甲方：___________________（委托人）

乙方：___________________（承包人）

二、工程名称

乙方承建甲方位于___________（具体地址）的农村住房建设工程，包括主体建筑、附属工程等内容。

三、工程内容

1.主体建筑：包括房屋的结构、墙体、地板、屋顶等主要构件的建设。

2.附属工程：包括给排水系统、电气系统、采暖系统等的设计和建设。

3.其他：依据甲方要求，可能涉及的其他工程内容。

四、工程进度

1.工程开工时间：自合同签订之日起________天内（具体日期）。

2.工程完工时间：自开工之日起________天内（具体日期）。

3.工程验收时间：工程完工后________天内（具体日期）进行验收。

五、工程费用

1.总工程造价：___________元（大写）。

2.付款方式：甲方按照工程进度及验收情况分期支付工程款。

六、质量要求

乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量符合要求。如发生质量问题，乙方应负责进行整改，直至达到要求标准。

七、安全保障

乙方在施工过程中应确保工人安全、施工现场环境卫生，并按照相关法律法规设立安全警示标识。

八、合同变更

任何合同变更应由双方协商一致，并签订书面协议。

九、违约责任

1.如乙方未按时完工，每延期一天，乙方应赔偿甲方________元。

2.如乙方因故不履行合同，甲方有权解除合同，并可以要求乙方承担全部损失。

十、争议解决

如双方在合同履行中发生争议，应协商解决。若无法协商，应提交至______仲裁委员会仲裁。

十一、合同解除

如双方一方违约或无法履行合同，另一方有权解除合同，并可以要求对方赔偿损失。

十二、本合同自双方签字盖章之日生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签署日期：签署日期：

篇2

农村住房建设施工合同

一、甲方：_____________________（以下简称“甲方”）。

乙方：_____________________（以下简称“乙方”）。

为明确双方在农村住房建设施工过程中的权利和义务，甲、乙双方就相关事项达成如下协议，共同遵守并严格执行：

第一条施工项目内容和范围

1.1甲方委托乙方承担__________________（项目名称）的施工工作，包括但不限于基础施工、主体建筑施工、装修工程等。

1.2项目的具体内容和范围以附件中详细的施工图纸和技术规范为准。

第二条施工进度和工程质量

2.1乙方应按照合同约定的工期和施工标准，保质保量完成工程，并保证工程质量符合相关国家标准和规定。

2.2若乙方因自身原因造成工期延误或施工质量不达标，则应承担相应违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。

第三条施工费用和支付方式

3.1甲、乙双方一次性农村住房建设总费用为___________元，具体费用包括工程材料、人工费、设备租赁费等。

3.2施工过程中，甲方应按合同约定的付款比例和时间节点按时支付相应款项给乙方。

第四条施工安全和环保

4.1乙方应严格遵守施工安全规范和环保要求，确保施工过程中无事故发生，不影响周边环境。

4.2若因乙方自身原因导致安全事故或环境污染，乙方应依法承担相应法律责任。

第五条材料采购和管理

5.1乙方应按照施工图纸和规范要求采购合格的建材和设备，并做好材料的验收和管理工作。

5.2若乙方采购的材料与合同约定不符或质量不达标，应承担相应的责任，并按规定重新采购符合要求的材料。

第六条双方争议解决

6.1在合同履行过程中，如有任何争议应由双方协商解决，若协商无果，则可向有管辖权的法院提起诉讼。

6.2双方一方提起诉讼后，另一方不得以未解决争议为由阻碍工程的进行。

第七条合同变更和解除

7.1若因不可抗力等不可控因素导致合同内容需变更，双方应及时协商达成新的协议，并书面确认。

7.2若双方协商一致解除合同，应按法律规定的程序办理，解除合同后双方互不再承担其他责任。

第八条其他事项

8.1本合同自双方