防火隔离带施工合同4篇.docx

防火隔离带施工合同4篇

篇1

防火隔离带施工合同

一、甲方（委托方）：（盖章）

法定代表人：（签章）

联系地址：

电话：

传真：

邮编：

二、乙方（承包方）：（盖章）

法定代表人：（签章）

联系地址：

电话：

传真：

邮编：

三、项目名称：防火隔离带施工合同

四、项目地点：（具体地址）

五、项目范围：根据委托方的要求，乙方将负责在项目地点进行防火隔离带的施工工作。具体包括但不限于以下内容：

1.设计防火隔离带的规划方案，并提交给委托方审核；

2.采购所需的材料和设备，确保施工工作的顺利进行；

3.按照相关标准和要求，进行防火隔离带的施工和安装工作；

4.对施工现场进行安全管理，确保施工过程安全可控；

5.完成委托方提出的其他要求。

六、施工周期：本合同自双方签署之日起生效，施工周期为（具体天数）。若因不可抗力等因素导致工期延长，乙方应提前通知甲方，并与甲方协商新的施工周期。

七、价格及结算方式：本项目总价为（具体金额），支付方式为（具体方式），即（比例）的价款在合同签署时支付，余款在工程竣工后付清。

八、违约责任：任何一方未按照本合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿对方因此受到的损失、支付违约金等。

九、其他约定事项：本合同经双方签字盖章生效，自合同生效之日起具有法律效力。

十、附则：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方盖章：乙方盖章：

签字：签字：

日期：日期：

篇2

防火隔离带施工合同

一、甲方（承包方）：（具体名称、地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（联系方式）〈以下简称甲方〉

?

二、乙方（发包方）：（具体名称、地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（联系方式）〈以下简称乙方〉

?

鉴于甲方具备从事防火隔离带施工业务的资质和能力，乙方委托甲方开展防火隔离带施工，共同遵循平等互利，自愿友好的原则达成如下合同：

?

第一条项目名称

?

甲方承诺按照乙方的要求，开展防火隔离带施工项目，具体项目名称为（具体名称）。

?

第二条服务内容

?

1、甲方应按照乙方要求，提供防火隔离带施工所需的劳务、物资、技术等资源，保障工程的顺利实施；

?

2、甲方应按照乙方要求，在规定的期限内完成防火隔离带施工任务，并确保施工质量符合规范标准；

?

3、甲方负责提供防火隔离带施工期间所需的技术指导、监理、安全保障等工作。

?

第三条服务期限

?

1、本合同自双方签署之日起生效，服务期限为（具体时间），到期后合同自动终止；

?

2、如有延期需求，需另行协商确定延长服务期限的具体时间和方式。

?

第四条服务费用

?

1、乙方应按照合同约定的收费标准，按照工程进度支付服务费用；

?

2、乙方支付的服务费用应按时足额支付到指定账户，否则甲方有权终止履行合同并保留追索权利。

?

第五条知识产权

?

1、在防火隔离带施工过程中，甲方自行开发的技术和方法归甲方所有，乙方无权将其用于其他用途；

?

2、甲方在防火隔离带施工过程中所掌握的知识产权，不得擅自转让给第三方。

?

第六条违约责任

?

1、如因甲方原因致使工程质量不符合规范标准，甲方须承担相应的赔偿责任；

?

2、如因乙方原因造成工程停滞或延期，乙方应承担乙方全部直接经济损失；

?

3、如因不可抗力原因致使合同无法履行，双方互不承担责任。

?

第七条争议解决

?

双方在执行本合同时产生争议，应友好协商解决；若无法协商解决，则提交有管辖权的仲裁机构或法院裁定。

?

第八条其他

?

1、本合同未尽事宜，双方应另行协商确定并签署补充协议；

?

2、本合同一经签署，对双方具有法律约束力。