施工合同形式.docxVIP

施工合同形式

发包方（全称）：（填写甲方全称、统一社会信用代码、法定地址、法定代表人、联系电话等信息）。

承包方（全称）：（填写乙方全称、统一社会信用代码、法定地址、法定代表人、联系电话等信息）。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXX项目（以下简称“本工程”）的有关事宜，订立本合同。

1.工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程质量标准：

1.5工程款支付方式：

2.发包人向承包人提供施工图纸、技术资料、指示及本合同约定的其他资料；发包人保证所提供的资料的真实、准确、完整。

3.承包人按照经发包人同意的施工组织设计、施工方案、施工图纸、技术规范、标准进行施工，确保工程质量符合本合同约定的质量标准。

4.承包人应按照约定的时间和进度进行施工，保证工期顺利进行。

5.合同价款及支付方式

5.1合同价款（人民币大写）：（填写金额）。

5.2支付方式：（填写支付方式，如银行转账、现金等）。

5.3支付时间：（填写支付时间节点，如预付款、进度款、竣工款等）。

6.变更和调整

6.1出现下列情况之一，发包人可向承包人发出变更通知，并由承包人承担由此产生的追加合同价款，延迟履行合同：

（1）发包人更改工程量；

（2）因设计修改导致工程量或质量标准增加；

（3）发包人提供的材料和设备不符合强制性标准；

（4）发包人要求改变工程的位置、标高、尺寸、地耐力等级等；

（5）因不可抗力或其他因素导致工程延期。

6.2承包人可向发包人提出变更建议，并经发包人书面同意后执行。若变更导致合同价款的增减，当变更导致合同价款的增加不超过本合同价款的10时，由承包人承担变更引起的一切费用；当变更导致合同价款的减少超过本合同价款的10时，发包人有权扣除变更引起的相应费用。

7.违约责任

7.1由于承包人原因导致工期延误，承包人应承担因此给发包人造成的损失。

7.2承包人未能按照合同约定的质量标准和时间完成施工任务，应承担因此给发包人造成的损失。

7.3承包人未按合同约定提交进度报告、变更申请等文件，经发包人催告后仍未在规定时间内提交的，发包人有权解除合同。

8.争议解决

8.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

（1）提交仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

9.其他约定事项

9.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份分别由发包人、承包人和监理单位各执一份。

发包人（盖章）：（填写甲方公章）

授权代表（签字）：（填写授权代表人手写签名）

日期：XXXX年XX月XX日

承包人（盖章）：（填写乙方公章）

授权代表（签字）：（填写授权代表人手写签名）

日期：XXXX年XX月XX日

施工合同形式（1）

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工项目的施工及有关事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程质量标准：

第二条工程造价

2.1工程总造价为人民币元（大写：元整）；

2.2工程款支付方式：

第三条付款方式

3.1甲方在合同签订后日内，按合同约定支付预付款，计人民币元（大写：元整）；

3.2工程进度达到时，甲方在日内，按合同约定的比例支付进度款，计人民币元（大写：元整）；

3.3工程竣工后日内，甲方将工程款结清，扣除保修金后，将剩余款项一次性支付给乙方。

第四条甲方义务

4.1开工前，甲方应组织设计、施工、监理等有关部门共同确定工程设计方案，并应将设计方案报有关部门审批。如需变动应经原设计单位同意并出具书面变更通知。

4.2甲方应按合同约定的时间和要求供应材料、设备。

4.3甲方应做好施工现场的“三通一平”工作并提供施工所需的电源、水源和其他便利条件。

4.4甲方应协助乙方办理施工许可证及其他施工所需证件。

4.5甲方应按时参加图纸会审、隐蔽工程验收、中间交工验收等工作。

第五条乙方义务

5.1乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，保证工程质量符合国家和行业标准。

5.2乙方应按照合同约定的工期组织施工，保证工程按期交付。

5.3乙方应遵守安全生产法规，加强现场管理，确保施工安全。

5.4乙方应按照规定提交施工组织设计、施工图纸等资料，并对资料的真实性负责。

第六