云南省建设工程标准合同5篇.docxVIP

云南省建设工程标准合同5篇

篇1

云南省建设工程标准合同

第一章总则

第一条为规范建设工程合同的签订和履行，保护建设工程参与各方的合法权益，加强对建设工程的质量和安全管理，根据《中华人民共和国建设法》和有关法律法规，制定本合同。

第二条本合同适用于云南省范围内的建设工程承包合同、分包合同、监理合同和设计合同签订和履行。本合同内容包括条款和附表，条款为标准合同文本，附表为特殊约定内容。

第三条建设工程标准合同应遵循合同自愿、平等互利、公平公正、诚实信用的原则，保证合同的履行和建设工程的顺利进行。

第四条各参与方应当依法遵守本合同的各项规定，保障合同的相互权益，并对本合同承担法律责任。

第五条本合同的内容应当符合国家法律法规的规定，不得违反法律法规的规定。对于涉及国家秘密或者公共安全涉及到的合同内容，应当按照相关规定处理。

第六条合同的签订和履行应当遵循诚实信用的原则，任何一方不得在签订合同和履行合同中采取欺骗、误导、强迫等行为。

第七条本合同内容包括但不限于工程项目基本信息、合同签订双方信息、工程项目范围和工程量、工程造价、工程质量要求、工程工期等内容。

第八条合同签订双方应当按照协商一致的原则，签订工程合同，明确双方的权利义务以及工程的承建标准和工程质量要求。

第九条各参与方应当依法保护工程的知识产权，不得侵犯建设工程的知识产权。

第十条发生争议应当依法协商解决，如协商无果可向有关部门投诉或请求调解，最终可向人民法院提起诉讼。

第二章合同的签订

第十一条建设工程合同应当采用书面形式签订，具体内容包括但不限于：双方信息、工程项目基本信息、工程范围和工程量、工程造价和付款方式、工程质量标准、工程工期和违约责任等。

第十二条工程项目基本信息包括工程项目名称、建设单元名称、工程地点、工程范围和工程量、工程工期等信息。

第十三条工程项目范围和工程量应明确列出工程项目的各项工程工作和数量，包括但不限于建筑工程、水利工程、道路工程等。

第十四条工程造价应明确列出工程项目的总造价以及各项工程工作的造价构成。支付方式包括一次性支付、分期支付等形式。

第十五条合同签订双方应当对工程质量标准达成一致意见，明确工程质量检验的标准和方法。

第十六条工程工期应明确给出工程项目的竣工日期、开工日期以及工程进度计划。

第十七条如合同的签订双方发生争议，可请求有关部门进行调解。对调解结果不满意部可向人民法院提起诉讼。

第三章合同的履行

第十八条合同签订双方应当按照约定的工程质量标准、工程工期、工程造价、支付方式等内容履行合同，并对合同的违约责任进行相应的承担。

第十九条如发生不可抗力导致无法履行合同，应当及时通知对方，并按照相关约定处理。

第二十条合同履行中如出现合同纠纷，双方应当依法协商解决，如协商解决无果，可请求有关部门进行调解或请求仲裁。

第二十一条合同履行过程中如需要变更合同内容，应当经双方协商一致签署书面变更协议。

第二十二条如发生合同解除，应当按照约定处理，征收违约金等。

第四章合同的终止

第二十三条合同的终止条件包括但不限于：工程竣工、合同期满、项目取消等。

第二十四条如出现合同违约，应当按照合同的约定处理，征收违约金、采取法律行动等。

第二十五条如发生不可抗力等情况导致合同无法继续履行，应当通知对方，并按照相关约定处理。

第五章法律责任

第二十六条如发生合同违约，应当按照合同的约定处理。如违约情况严重，双方可向人民法院提起诉讼。

第二十七条如出现合同纠纷，双方应当依法协商解决，如协商无果，可请求有关部门进行调解或请求仲裁。

第二十八条如合同的履行过程中发生相关违法行为，应当依法追究责任。

第二十九条合同的签订和履行应当遵循法律法规，不得侵犯他人合法权益。

第六章附则

第三十条本合同由云南省建设工程标准合同委员会负责监督和管理。

第三十一条本合同自公布之日起生效。

第三十二条对于不符合本合同规定的行为，有关部门应当依法追究责任。

本合同内容详尽，具体内容请以实际情况为准，必须遵守法律法规，不得违反法律规定。希望各参与方遵守本合同规定，合作顺利，建设工程质量和安全有保障。

篇2

云南省建设工程标准合同

一、总则

为规范云南省建设工程合同管理，保护建设参与各方合法权益，推动建设工程的顺利进行，特制定本标准合同。

二、合同主体