安装施工合同案例.docx

安装施工合同案例

合同编号：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行安装施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：__________

二、甲方义务

2.1甲方应按照合同约定的时间和要求，向乙方提供施工场地、施工条件以及相关的施工资料。

2.2甲方应负责办理有关施工许可、验收等手续，并承担相关费用。

2.3甲方应按时支付乙方的工程款，按照乙方提交的进度报表进行支付。

2.4甲方应协调解决乙方施工过程中的有关问题，确保工程的顺利进行。

三、乙方义务

3.1乙方应按照合同约定的时间、质量、工艺标准完成施工任务。

3.2乙方应严格按照国家有关施工规范和标准进行施工，确保工程的安全、质量。

3.3乙方应遵守甲方的管理制度，配合甲方完成工程的有关工作。

3.4乙方应承担施工过程中发生的安全事故的责任，并承担相关费用。

四、工程进度与验收

4.1乙方向甲方提交工程进度报表，甲方按照进度报表进行付款。

4.2甲方应按照合同约定的时间进行工程验收，验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。

4.3工程验收合格的，甲方应支付乙方剩余的工程款。

五、工程款支付

5.1甲方按照乙方提交的进度报表进行工程款的支付。

5.2甲方支付工程款时，有权扣除乙方施工过程中的质量、安全等方面的违约金。

5.3工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款。

六、违约责任

6.1乙方未按照合同约定的时间、质量、工艺标准完成施工任务的，甲方有权扣除相应的违约金。

6.2甲方未按照合同约定的时间支付工程款的，乙方有权按照逾期付款的天数收取逾期利息。

6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。

6.4因乙方原因导致工程质量问题、安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕乙方工程款之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.工程预算明细表

4.工程进度计划表

5.验收标准和方法

6.安全防护措施和应急预案

7.乙方资质证明文件

8.甲方提供的施工场地和施工条件的相关资料

9.双方签订的保密协议

10.双方签订的知识产权保护协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定的时间、质量、工艺标准完成施工任务的，属于违约行为。

2.甲方未按照合同约定的时间支付工程款的，属于违约行为。

3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件和相关资料的，属于违约行为。

4.乙方未按照国家有关施工规范和标准进行施工，导致工程质量问题、安全事故的，属于违约行为。

5.双方未按照合同约定履行其他义务的，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中承担委托安装施工任务的一方。

2.乙方：指合同中承担安装施工任务的一方。

3.工程进度报表：指乙方按照工程实际进度提交的，包含工程完成情况、工程款支付申请等内容的报告。

4.验收合格：指工程经过甲方按照合同约定的标准和方法进行验收，达到合同约定的质量、功能、安全等要求。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的违约责任。

6.逾期利息：指甲方未按照合同约定的时间支付工程款，按照约定利率向乙方支付的逾期付款利息。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工过程中出现设计变更，导致工程量增减或工程进度延误的，双方应协商调整工程量和工程进度，并根据实际情况调整工程款支付。

2.甲方未按照约定时间支付工程款，乙方可以催告甲方支付，并有权按照逾期付款的天数收取逾期利息。

3.乙方施工过程中出现质量问题或安全事故，乙方应立即采取措施整改，并承担相应责任。甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。

4.工程验收不合格，乙方应负责整改，直至达到验收标准。整改期间，甲方有权拒