化工建设工程承包合同.docx

化工建设工程承包合同

合同编号：__________

鉴于委托方拟进行化工建设工程，现委托承包方负责该工程的施工，双方经充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程质量标准：____________________

二、合同价款

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，委托方支付合同总价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；

（3）工程进度达到100%时，委托方支付合同总价款的20%；

（4）剩余10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。

三、合同履行

3.1承包方应按照约定的工程内容、规模、质量标准完成施工，并承担相应的质量、安全责任。

3.2承包方应按照约定的工程进度完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。

3.3委托方应按照约定的付款方式支付合同价款，如有逾期支付，应承担相应的违约责任。

3.4委托方应提供施工所需的相关手续、资料、场地等，确保施工顺利进行。

四、工程验收

4.1工程验收标准按照约定的质量标准执行。

4.2工程验收合格后，委托方应支付剩余的合同价款。

4.3工程验收不合格的，承包方应按照委托方的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。

五、违约责任

5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。

5.2承包方如未按照约定完成施工，应承担逾期交付的违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分工程价款的每日千分之二。

5.3委托方如未按照约定支付合同价款，应承担逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付部分合同价款的每日千分之二。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.工程量清单

4.材料及设备采购合同

5.施工进度计划

6.安全防护措施方案

7.质量保证措施方案

8.工程验收标准

9.相关法律法规及规范性文件

二、违约行为及认定：

1.承包方未按照约定完成施工，视为违约。

2.承包方施工质量不符合约定的质量标准，视为违约。

3.承包方未按照约定的工程进度完成施工，视为违约。

4.委托方未按照约定支付合同价款，视为违约。

5.委托方未提供施工所需的相关手续、资料、场地等，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.合同总价款：指双方约定的完成整个工程所需支付的金额。

2.预付款：指合同签订后委托方支付的用于承包方备料和支付施工人员工资的款项。

3.质量保证金：指为保证工程质量，委托方预留的一部分合同价款。

4.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。

5.工程验收：指对完成的工程进行检查，以确定其是否符合约定的质量标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整施工进度计划，必要时委托方同意延长工期。

2.施工质量问题：

解决办法：及时停工整改，委托方指派专业人员监督，直至达到约定质量标准。

3.支付问题：

解决办法：双方核对合同价款，委托方按时支付，必要时双方协商解决支付问题。

4.手续、资料、场地等问题：

解决办法：委托方积极配合提供相关手续、资料、场地，确保施工顺利进行。

五、所有应用场景：

1.化工建设工程施工

2.工程质量控制

3.工程进度管理

4.合同价款支付

5.违约行为处理

6.工程验收与质量保证

7.安全防护与法律法规遵守