涂料施工合同--(范本合同).doc

高质量文档整理

下载后可编辑，适用

施工合同书

甲方：〔以下简称甲方〕

乙方：荆门市昱奎化工有限责任公司〔以下简称乙方〕

根据?中华人民共和国合同法?及有关法律法规规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方充分协商，外墙使用“昱奎牌〞乳胶漆进行装饰，并委托乙方施工，达成如下协议：

一、工程名称：。

二、工程地址：。

三、工程内容：外墙乳胶漆装饰工程。

四、承包方式：乙方包工包料。

五、质量标准：

1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关标准规程进行施工，并接受甲方的监

督和检查。

2、乙方施工确保颜色一致。

六、颜色：按照效果图或双方约定涂刷施工。

七、工期：本工程合同工期为天，〔年月日至年月日〕。

假设遇以下情况之一工期可相应顺延；

1、因甲方原因致使乙方不能正常施工；

2、夜间室外最低温度低于5℃；

3、甲方未按合同拨付工程进度款；

4、因雨、雪、大风天气影响工程进度；

八、甲方的权利和义务：

1、为乙方施工人员提供水、电、材料仓库及临时住房〔乙方不承当费用〕；

2、及时向乙方支付工程进度款，并协调乙方与职能部门的相关事宜；

3、及时组织对工程的竣工验收，并按合同规定办好决算；

4、为乙方在此施工提供必要保护，不得有外来人员的干扰和破坏，并协助做好协调工作。

九、乙方的权利和义务：

1、派一名施工队长在工地搞好现场管理，与甲方协调处理好有关问题。

2、搞好平安施工，严格按施工操作规程进行施工，假设因乙方原因发生平安事故由乙方自行负责；

3、乙方在施工中必须接受甲方及监督部门的现场监督，确保工程质量达标验收合格；

4、做到文明施工，杜绝各种违纪违法现象发生。

十、单价：1、外墙乳胶漆元／m2

十一、总造价：按实际涂刷展开面积核算为准。

十二、付款方法：

1、本合同签订天内，甲方应预付款；

2、施工人员进场开始施工时，甲方付款；

3、腻子层施工完毕，涂刷底漆之前，甲方付工程款元；

4、上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款元；

5、工人施工完毕天内甲方进行验收，并出据工程量结算单，逾期视为验收合格且以乙方结算为准，验收合格天内甲方付清全部工程款。

十三、付款方式：

1、银行帐户结算：从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户。

2、现金结算：结算人必须持有我公司的“工程结算委托书〞才能进行现金结算。

十四、违约责任：

1、甲方按合同约定的付款方法及时办理工程进度款及完工结算，假设甲方未按合同约定及时办理，乙方可停工，并由甲方按未付款的％/天支付违约金；

2、乙方质量不合格的，负责无偿修理和返工，其损失由乙方自行负责。

十五、其它：。

十六、未尽事宜双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

十七、合同一经签订，具有法律效力，双方认真履行，互不违约。

十八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：

法人代表〔签字〕：法人代表〔签字〕：

身份证号码：身份证号码：

代表〔签字〕：代表〔签字〕：

联系方式：联系方式：

年 月 日年 月 日