固定权利道路施工总包合同.docx

固定权利道路施工总包合同

合同编号：__________

固定权利道路施工总包合同

地址：

联系电话：

地址：

联系电话：

鉴于：

1.业主拟对其拥有的道路进行施工改造，以提升道路质量及通行能力；

2.施工方具备道路施工的专业技术及经验，愿意承担该道路施工改造任务；

3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，协商确定合作关系。

为确保双方的权利和义务，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________道路施工改造项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于道路路基、路面、交通设施、排水设施等施工及改造。

第二条合同价格

2.1本合同施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2施工方应按照本合同约定的工程内容、工程量及施工标准进行施工，不得擅自增减工程量。

2.3业主应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

第三条施工期限

3.1施工方应按照本合同约定的施工内容、工程量及施工标准，确保工程在约定的施工期限内完成。

3.2施工期限自双方签订本合同之日起计算，至工程验收合格之日止。

3.3施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，经业主同意后方可延长。

第四条施工质量

4.1施工方应按照本合同约定的施工内容、工程量及施工标准进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

4.2施工过程中，施工方应严格按照设计文件、施工图纸及技术规范进行施工，确保工程安全、优质、高效完成。

4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，直至验收合格。

第五条付款方式及进度

5.1本合同价款支付方式分为三次，具体付款比例及时间如下：

（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，业主支付合同价款的30%；

（3）工程验收合格并交付使用后，业主支付合同价款的40%。

5.2施工方开具等额的税务发票，业主按照付款比例支付相应的税金。

第六条违约责任

6.1施工方如未按照本合同约定的施工内容、工程量及施工标准进行施工，导致工程质量不符合约定的，应承担违约责任，赔偿业主因此造成的损失。

6.2施工方如未按照本合同约定的施工期限完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×日利率。

6.3业主如未按照本合同约定的付款方式及进度支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×日利率。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________

一、附件列表：

1.施工图纸及技术规范

2.设计文件

3.工程量清单

4.税务发票

5.验收报告

6.工程进度报告

7.付款凭证

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照合同约定的施工内容、工程量及施工标准进行施工，导致工程质量不符合约定的，构成违约。

2.施工方未按照合同约定的施工期限完成工程，构成违约。

3.业主未按照合同约定的付款方式及进度支付合同价款，构成违约。

4.双方在履行合同过程中发生的其他违反合同约定的行为，构成违约。

三、法律名词及解释：

1.施工方：指承担道路施工改造任务的一方。

2.业主：指拥有道路所有权并委托施工方进行施工的一方。

3.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合设计文件、施工图纸及技术规范的要求。

4.违约金：指一方违反合同约定，按照约定或者依法应当承担的违约责任。

5.税务发票：指国家税务总局规定的，用于证明销售货物、提供应税服务、转让无形资产或者销售不动产的凭证。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：解决办法为双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：解决办法为施工方及时整改，直至验收合格。

3.付款延误：解决办法为双方协商调整付款计划，确保合同价款按时支付。

4.合同争议：解决办法为通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于业主拥有道路所有权，并需要对道路进行施工改造的场景。

2.适用于施工方具备道路施工的专业技术及经验，并愿意承担道路施工改造任务的场景。

3.适用于双方