工程施工合同的追加协议样本.docx

工程施工合同的追加协议样本

合同编号：__________

工程施工合同的追加协议

甲方：

1.名称：____________________

2.地址：____________________

3.联系人：____________________

4.联系电话：____________________

乙方：

1.名称：____________________

2.地址：____________________

3.联系人：____________________

4.联系电话：____________________

鉴于：

1.甲方为工程项目的业主，拥有该工程项目的所有权和决定权；

3.由于工程项目的需要，甲乙双方同意就原合同的某些条款进行修改和补充，以保证工程项目的顺利实施；

现双方达成如下协议：

一、工程范围及内容

1.1本协议所述工程范围及内容详见附件一。

二、合同价格

2.1鉴于工程范围的增加和调整，双方同意按照原合同约定的计价方式和单价，对新增加的工程量进行计算，并以书面形式确认新增加工程的价格。

2.2双方同意，本协议签订后______个工作日内，乙方向甲方提交新增加工程的报价单，甲方应在收到报价单后______个工作日内予以确认或提出修改意见。

2.3新增加工程的价款支付方式及进度按照原合同的约定执行。

三、工期

3.1鉴于工程范围的增加和调整，双方同意按照原合同约定的工期顺延______天，具体工期调整安排详见附件二。

3.2乙方应确保按照调整后的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照原合同的约定承担违约责任。

四、质量标准

4.1乙方应按照原合同约定的质量标准完成工程施工，并确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

4.2甲方有权对工程施工过程及工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。

五、违约责任

5.1乙方如未按照本协议约定的工期完成工程施工，应按照原合同的约定承担违约责任。

5.2乙方如未按照本协议约定的质量标准完成工程施工，甲方有权要求乙方进行整改，并按照原合同的约定承担违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议附件一和附件二的内容是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.附件一：工程范围及内容详细说明

2.附件二：工期调整安排

3.附件三：新增加工程报价单

4.附件四：工程质量标准及相关法律法规

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程施工，视为违约。

2.乙方未按照约定质量标准完成工程施工，视为违约。

3.乙方未按照约定支付价款，视为违约。

4.乙方未按照约定配合甲方进行监督和检查，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.工程施工合同：双方约定由乙方承担工程施工任务的合同。

2.追加协议：对原合同某些条款进行修改和补充的协议。

3.工期：双方约定完成工程施工的时间。

4.质量标准：双方约定工程施工应达到的标准。

5.违约责任：违反合同约定应承担的责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：新增加工程量导致工期延误。

解决办法：按照本协议约定的工期顺延，并协商确定新增加工程的价格。

2.问题：乙方未按照约定质量标准完成工程施工。

解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担违约责任。

3.问题：乙方未按照约定支付价款。

解决办法：甲方有权暂停支付后续款项，并要求乙方及时支付。

五、所有应用场景：

1.工程范围及内容发生变化，需要对原合同进行修改和补充。

2.工期需要调整，以适应工程项目的变化。

3.确保工程施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。

4.处理乙方违约行为，维护甲方的合法权益。