最高人民法院建设工程总价合同4篇.docxVIP

最高人民法院建设工程总价合同4篇

篇1

最高人民法院建设工程总价合同

合同编号：MHRY2022001

甲方：最高人民法院

乙方：建筑公司A

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就最高人民法院建设工程项目达成以下合同：

一、工程概况

最高人民法院建设工程项目总建筑面积为XXX平方米，包括办公楼、会议中心、法庭等功能区域，总工程预算为XXX万元。乙方承接最高人民法院建设工程项目建设任务，保质保量按期完成工程，并承担工程施工过程中的责任。

二、总价款项

1.最高人民法院建设工程总价为XXX万元人民币，具体分解款项如下：

-项目费用：XXX万元

-设备材料费：XXX万元

-劳务费：XXX万元

-管理费：XXX万元

-其他相关费用：XXX万元

2.总价款项中的支付方式为分批支付，具体支付比例和时间如下：

-合同签订后，甲方支付工程款项的XX%作为预付款；

-工程竣工验收合格后，甲方支付工程款项的XX%；

-工程投入使用并达到验收标准后，甲方支付工程款项的XX%；

-工程保修期结束后，甲方支付工程款项的XX%。

三、施工期限

1.最高人民法院建设工程项目的施工期限为XXX个月，自本合同生效之日起计算。

2.如发生不可抗力因素导致施工延期，乙方应在第一时间通知甲方，并据实提供相应证明文件。

四、质量保证

1.乙方在施工过程中应符合国家有关建设标准，确保工程质量符合甲方的要求。

2.工程竣工后，乙方应提供一年的免费维修期，对因施工质量问题引起的损坏进行修复。

五、保密条款

1.甲乙双方在合作过程中涉及到的保密信息，包括但不限于工程设计方案、施工图纸等，应严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

2.如有泄密行为，应承担相应法律责任。

六、违约责任

1.若乙方未按照合同约定的施工内容和期限完成工程或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方的经济损失、承担违约金等。

2.若甲方未按时支付应付款项或者擅自变更合同内容，应承担相应的违约责任。

七、其他事项

1.本合同一式两份，自双方盖章生效，合同有效期为XXX年。

2.本合同如有争议，应协商解决；协商不成的，提交XX仲裁组织仲裁。

甲方（盖章）：最高人民法院

法定代表人签字：

日期：

乙方（盖章）：建筑公司A

法定代表人签字：

日期：

篇2

最高人民法院建设工程总价合同

合同编号：SC2021-001

甲方：最高人民法院

乙方：中建集团有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就最高人民法院建设工程总价合同达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称：最高人民法院新办公楼建设工程

2.建设地点：北京市东城区

3.工程范围：包括建筑主体、园林绿化、室内装修等全过程施工工程

4.总工程造价：壹亿元整（￥100,000,000.00）

二、工程总价

1.工程总价为壹亿元整（￥100,000,000.00），包含施工费、安全文明施工费、质量监督费、增值税、其他税费等所有造价项目。

2.工程总价不含甲方变更设计、施工变更、违约金、赔偿金等额外费用。

三、工程工期

1.工程工期为24个月，自合同签订之日起计算。

2.工程工期延误的情况下，乙方每延误一天需支付甲方固定违约金壹万元整（￥10,000.00）。

四、付款方式

1.工程款按照进度支付，具体付款节点为：

-工程开工后支付总工程造价的20%

-完成主体结构后支付总工程造价的30%

-完成室内装修后支付总工程造价的30%

-竣工验收合格后支付总工程造价的20%

2.甲乙双方约定的工程款支付期限是自下一工程款付款节点前30日内支付。

五、工程质量和保修

1.本工程质量要求符合国家相关规范，严格按照设计图纸和技术规范进行施工。

2.乙方承诺对本工程质量负责，提供5年的保修期，期间内如发生设计、施工质量问题，乙方将负责免费维修或更换。

六、违约责任

1.若乙方未按照约定工期完成本合同工程，乙方需支付甲方固定违约金壹万元整（￥10,000.00）。

2.若乙方因自身原因无法继续履行合同，需支付甲方违约金壹亿元整（￥1,000,000.