2024版装修施工合同书.docxVIP

编号：__________

2024版装修施工合同书

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

2024版装修施工合同书

合同目录

第一章：合同主体及定义

1.1甲方（业主）

1.2乙方（施工方）

1.3丙方（材料供应商）

1.4术语解释

第二章：合同标的及工程概况

2.1工程地点

2.2工程面积

2.3工程内容

2.4工程预算

第三章：合同价格及支付方式

3.1合同总价

3.2支付条款

3.3进度付款

3.4尾款支付

第四章：施工期限及进度

4.1施工期限

4.2施工进度计划

4.3延期条款

第五章：施工质量及标准

5.1施工质量要求

5.2施工标准

5.3质量保证

第六章：材料供应及验收

6.1材料供应

6.2材料验收

6.3材料质量问题处理

第七章：工程变更及增减项

7.1工程变更

7.2增减项处理

第八章：工程保险及责任

8.1工程保险

8.2责任划分

8.3安全事故处理

第九章：合同争议解决

9.1争议解决方式

9.2调解和仲裁

9.3诉讼管辖

第十章：合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止

10.3解除或终止后的处理

第十一章：违约责任及赔偿

11.1违约行为

11.2违约责任

11.3赔偿金额计算

第十二章：保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约保密条款的处理

第十三章：合同的生效、修改和解除

13.1合同生效条件

13.2合同修改

13.3合同解除

第十四章：其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同附件

合同编号_________

第一章：合同主体及定义

1.4术语解释：

1.4.1工程：指甲方委托乙方施工的项目，包括装修、改造等。

1.4.2合同价：指合同中约定的工程总价。

1.4.3施工期限：指乙方完成工程施工的时间限制。

1.4.4材料：指用于工程施工的产品。

第二章：合同标的及工程概况

2.1工程地点：【工程具体地点】，包括但不限于室内外装修、改造等。

2.2工程面积：【工程面积】，以平方米为单位。

2.3工程内容：【工程具体内容】，包括但不限于设计、施工、材料供应等。

2.4工程预算：合同价为【合同价】，币种为【币种】。

第三章：合同价格及支付方式

3.1合同总价：合同价为【合同价】，币种为【币种】。

3.2支付条款：甲方按照乙方的进度提交付款申请，甲方审核无误后，甲方应在收到付款申请之日起【付款期限】内支付相应款项。

3.3进度付款：乙方按照合同约定的施工进度完成相应工程后，可以向甲方提交进度付款申请。

3.4尾款支付：工程完成后，乙方向甲方提交工程竣工报告，甲方验收合格后支付尾款。

第四章：施工期限及进度

4.1施工期限：【施工期限】，自合同签订之日起计算。

4.2施工进度计划：乙方向甲方提交施工进度计划，并按照计划完成工程施工。

4.3延期条款：因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，乙方应提前【提前通知期限】通知甲方，并协商解决。

第五章：施工质量及标准

5.1施工质量要求：乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，保证工程质量符合国家标准和相关法律法规。

5.2施工标准：乙方应按照合同约定的施工标准进行施工，包括但不限于材料、工艺等。

5.3质量保证：乙方应承担工程质量保证责任，自工程竣工验收合格之日起【质量保证期限】内，对工程质量问题负责维修或更换。

第六章：材料供应及验收

6.1材料供应：丙方应按照合同约定的材料供应范围和数量，向乙方供应材料。

6.2材料验收：乙方对丙方供应的材料进行验收，不符合合同约定的材料，乙方有权拒绝接收，并要求丙方更换或退货。

6.3材料质量问题处理：如材料出现质量问题，乙方应立即通知丙方，丙方应在【质量问题处理期限】内予以解决。

第七章：工程变更及增减项

7.1工程变更：合同执行过程中，如甲方要求对工程进行变更，应与乙方协商一致，并签订变更协议。

7.2增减项处理：合同执行过程中，如甲方要求增加或减少合同约定的工程内容，乙方应根据实际情况报价，并经甲方确认后执行。

第八章：合同争议解决

8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2调解和仲裁：双方可选择通过调解或仲裁解决合同争议。调解或仲裁的决定对双方均具有法律约束力。

8.3诉讼管辖：如果通过诉讼解决争议，合同签订地人民法院具有管辖权。

第九章：合同解除及终止

9.1合同解除条件：在合同执行过程中，如一方严重违反合同约