工程机械施工合同中的工期规定.docx

工程机械施工合同中的工期规定

合同编号：__________

合同各方：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

第二条工期规定

2.1承包方应按照合同约定的工程内容和质量要求，保证工程按时完成。

2.2合同约定的工期为：自合同签订之日起至______年______月______日止。

2.3承包方如因特殊情况需延长工期的，应提前向委托方提出申请，经委托方批准后方可延长。延长的工期最迟不得超过______天。

2.4承包方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照下列标准向委托方支付违约金：

（1）每逾期一天，违约金为合同总金额的______‰；

（2）累计逾期超过______天的，委托方有权解除合同，并要求承包方支付合同总金额的______%作为违约金。

第三条工程质量

3.1承包方应按照合同约定的工程质量和标准进行施工，确保工程合格。

3.2工程质量验收标准：____________________

3.3委托方有权对施工过程和工程质量进行监督和检查，承包方应予以配合。

3.4工程验收不合格的，承包方应按照委托方的要求及时整改，并承担整改费用。

第四条合同价款及支付

4.1合同总金额为：______元（大写：____________________元整）。

4.2委托方应按照下列付款方式向承包方支付合同价款：

（1）合同签订后______天内，支付合同总金额的______%；

（2）工程验收合格后______天内，支付合同总金额的______%；

（3）剩余合同价款，在承包方按照合同约定完成工程并经验收合格后，一次性支付。

4.3承包方未按照合同约定完成工程的，委托方有权拒绝支付相应的合同价款。

第五条违约责任

5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

5.2承包方未按照合同约定的工期、质量要求完成工程的，应承担相应的违约金责任。

5.3委托方未按照约定时间支付合同价款的，应承担逾期付款的违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并支付完毕所有合同价款后失效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.施工方案

5.工程验收标准

6.合同价款明细表

7.付款凭证

8.验收报告

二、违约行为及认定：

1.承包方未按照合同约定的工期完成工程：

认定：工程实际完成时间超过合同约定的工期。

违约行为：承包方应按照合同约定的工期保证工程按时完成。

2.承包方未按照合同约定的质量要求完成工程：

认定：工程验收不合格，未达到合同约定的质量标准。

违约行为：承包方应保证工程质量，符合合同约定的质量要求。

3.委托方未按照约定时间支付合同价款：

认定：委托方延迟支付合同价款超过合同约定的支付期限。

违约行为：委托方应按照合同约定的时间向承包方支付合同价款。

三、法律名词及解释：

1.工期：合同约定的工程完成时间。

2.工程质量：工程达到约定的技术规范和验收标准。

3.违约金：违约方应支付给对方的一种经济补偿。

4.合同价款：双方约定的工程总价。

5.验收合格：工程满足合同约定的质量标准，通过验收。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：

解决办法：承包方应及时向委托方提出申请，协商延期；委托方应根据实际情况批准或要求承包方支付违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：委托方监督和检查工程质量，发现问题要求承包方及时整改，并承担整改费用。

3.价款支付纠纷：

解决办法：双方按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，如有争议，通过协商解决或向法院起诉。

4.合同履行中产生争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院起诉。

五、所有应用场景：

1.工程机械施工合同

2.建筑工程施工合同

3.土木工程施工合同

4.装修装饰工程施工合同

5.任何需要明确工期规定和违约责任的合同场景