二手房买卖购房合同参考样本（八篇）.docVIP

第PAGE2页共NUMPAGES2页

二手房买卖购房合同参考样本

卖方：_____（简称甲方）身份证号码：买方：_____（简称乙方）身份证号码：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条合同标的乙方同意购买甲方拥有的座落在拥有的房产，建筑面积为____平方米。

第二条上述房产的交易价格为：人民币整（大写：整），在本协议签订之日起，无论任何原因，此价格均不做调整。

第三条付款时间与办法：甲乙双方经协商后同意，乙方分两次将购房款交付甲方。本协议签订时乙方需交付甲方第一批房款万元（大写：_____），剩余房款元（大写：_____）在____年____月____日前交付给甲方，逾期未按时交付剩余房款甲方有权终止本合同，将房子收回，不会退回乙方的第一批房款整。

第四条本合同自甲、乙双方签字之日起生效;本合同一式两份。甲乙双方各执一份。

第五条双方约定的其他事项：

1、自合同签订之日以前的物业管理费、电费、热力费、水费等相关费用均由甲方承担，合同签订之日起所产生的以上费用均由乙方负责缴纳。

2、乙方在接到房屋钥匙后以及居住过程中房屋出现任何问题，甲方概不负责，由乙方自行承担解决。

3、房照过户办理中，如有阳台改造罚款，不需乙方支付，由甲方支付。

4.为不影响甲乙双方的利益，该房的房屋产权证下发后，双方要立即办理产权过户，任何一方不得以任何借口推迟办理，否则所产生的一切后果由违约方自行承担;房屋产权过户所产生的一切费用均由乙方自行承担，甲方配合乙方办理产权过户。

卖方（甲方）：_____

电话：____日期：____年____月____日

购买方（乙方）：_____

电话：____日期：____年____月____日

欠据

债权人：

欠款人：人民币：整￥：_____元

上款系款，

还款日期____年____月____日。

本合同一经双方当事人签字、按手印等即发生法律效力;欠款还清后双方当场销毁此欠据。

欠款人：电话：_____身份证号：_____欠款人配偶签字：电话：欠款担保人签字：

债权见证人签字：

____年____月____日

二手房买卖购房合同参考样本（二）

二手房买卖反诉状

原告：姓名_____，性别_____，出生____年____月____日_____，民族_____，文化程度_____，籍贯_____，工作单位_____，住址_____，身份证号码_____，联系电话_____;

被告：姓名_____，性别_____，出生____年____月____日_____，民族_____，文化程度_____，籍贯_____，工作单位_____，住址_____，身份证号码_____，联系电话_____;

诉讼请求：_____

一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。

二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币____元，违约金____元/天，（按银行同期贷款利率计算）。

三、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失____元。（按银行现利率执行）。

四、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。

事实与理由：_____

证据和证据来源：_____

证人姓名：_____住址：_____

此致

____人民法院

附：_____一、本诉状副本____份（按被告人人数提交）;

二、证据____份。

具状人：_____

____年____月____日

二手房买卖购房合同参考样本（三）

甲方（出售方）：

身份证号：

乙方（购买方）：

身份证号：

甲乙双方在平等自愿的情况下就乙方购买甲方房屋达成如下共识：

一、甲方自愿将位于市区路号小区栋单元室，建筑面积平方米的房屋出售给乙方并将房屋产权过户给乙方。乙方同意购买。

二、甲乙双方议定上述房产成交价格为人民币。

截止____年____月____日乙方已向甲方支付完全部房款，甲方确定收到乙方支付的全部房款。

乙方已于如下时间、方式向甲方如数支付购房款

1、乙方已于____年____月____日向甲方支付购房定金（人民币）伍仟元整（现金）在签署房屋买卖合同时已转为购房款。

2、乙方已于____年____月____日通过银行转账的方式由乙方银行账户向甲方指定的银行，账