标准施工合同.docxVIP

标准施工合同

发包人（全称）：_____________________

承包人（全称）：_____________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____________工程施工事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：___________________________________

2.工程地点：___________________________________

3.工程规模：___________________________________

4.工程质量标准：___________________________________

5.工程造价：________元（人民币）；

6.工程类型：___________________________________

7.施工工期：自______年______月______日起至______年______月______日止。

二、发包人向承包人提供的资料

1.预算书、图纸

2.工程地质勘察报告

3.水文气象资料

4.施工图纸

5.其他有关资料。

三、承包人向发包人提供资料

1.企业法人营业执照、资质等级证书

2.施工企业安全许可证

3.施工项目经理资质证书、上岗证

4.劳动保护用品采购凭证

5.其他有关资料。

四、图纸

发包人提供图纸的日期为______年______月______日，承包人提供图纸的日期为______年______月______日。图纸会审记录、设计变更通知单以及其他设计文件，作为施工的有效依据，开工前由承包人会同发包人进行会审，经发包人同意后，由承包人保管。

五、发包人提供的材料和设备

1.发包人提供材料和设备的，发包人应按供应一览表的要求，向承包人提供合格的材料和设备，并保证材料、设备质量符合标准。

2.发包人提供的材料和设备的规格、数量或质量不符合合同要求时，承包人有权拒绝接收，并要求发包人更换，由此造成的损失由发包人承担。

3.发包人要求承包人自行采购材料和设备的，应在合同中明确材料和设备的名称、规格、数量、质量和价格及其调整方式等。

六、工程质量与验收

1.工程质量应达到国家及行业标准、规范，并符合设计要求和合同约定的质量标准。

2.承包人应按照施工图并依据测量控制网绘制标高基准点布置图设置标高基准点布置，按布置图设置标高基准点布置，并应测量投点。

3.发包人应委托具有相应资质的检测机构对工程质量进行评定，并颁发相应的《工程质量检测合格证》。

4.未经监理人签认的签证不得作为工程结算和支付的依据。

七、合同价款与支付

1.合同价款：

（1）本合同价款采用固定价格方式，合同价款中包括的风险范围：___________________________________。

（2）如因设计变更、工程量清单缺项、物价波动、政策性调整、人工工资调整等因素导致合同价款需要调整的，双方应另行签订补充协议。

2.合同价款的支付方式和支付时间：

（1）本合同签订后，发包人向承包人支付合同价款的______作为预付款，计______元。

（2）工程进度款支付：承包人根据工程进度，每月底前向发包人提出当月完成工程量的报告，发包人在收到报告后______日内核实并确认，发包人应在确认后______日内向承包人支付工程款，支付比例为______。

（3）工程完工后，承包人应向发包人提交完整的工程技术资料和竣工验收申请报告。发包人在收到报告后______日内组织竣工验收。通过竣工验收后______日内，发包人应向承包人支付剩余的合同价款，支付比例为______。

八、违约责任

1.发包人不按时支付工程预付款的，承包人有权暂停施工，并有权要求发包人支付违约金。违约金的计算方法为：______。

2.承包人不按合同约定履行施工义务，造成工程质量不符合设计要求、未按期竣工、发生工程质量事故或者延误工期的，发包人有权要求承包人采取补救措施，并支付违约金。违约金的计算方法为：______。

3.承包人擅自将工程分包给他人或者肢解后以分包的名义转包的，发包人有权解除合同，并有权要求承包人支付违约金。违约金的计算方法为：______。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

1.提交仲裁委员会仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

十、其他约定事项

十一、本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

十三、本合同一式______份，其中正本_