道路施工期间排水及防水.docxVIP

道路施工期间排水及防水

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

地址：

联系方式：

乙方：（全称）

地址：

联系方式：

鉴于：

甲方为道路施工项目的业主或授权代表，负责监督和管理该项目的实施。

乙方为具有专业资质和经验的排水及防水施工单位，愿意承担该道路施工项目的排水及防水施工工作。

双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，特订立本合同，以共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：（全称）

1.2工程地点：（详细地址）

1.3工程内容：道路施工期间的排水及防水施工。

第二条乙方的义务

2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成排水及防水施工任务。

2.2乙方应保证其施工的质量符合我国相关法律法规和技术标准的要求。

2.3乙方应按照合同约定的时间、地点和方式交付工程。

第三条甲方的义务

3.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

3.2甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通畅通等。

3.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时的协助和解决。

第四条工程款的支付

4.1甲方应在本合同签订后____日内，向乙方支付工程总价的____%。

4.2剩余的工程款，甲方应在乙方完成施工并通过验收后支付。

4.3甲方支付工程款时，应提供合法的发票。

第五条工期

5.1乙方应在本合同约定的工期内完成施工。

5.2由于不可抗力等原因导致乙方不能按照约定完成施工的，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失。

5.3甲方应给予乙方合理的工期延长。

第六条验收

6.1乙方应在施工完成后，向甲方提出验收申请。

6.2甲方应在收到乙方的验收申请后____日内进行验收。

6.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收申请。

第七条违约责任

7.1乙方未按照约定完成施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

7.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

7.3由于不可抗力等原因导致合同无法履行或部分无法履行的，双方应协商解决。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.乙方资质证明文件

2.施工方案和施工图纸

3.工程量清单

4.材料和设备规格说明书

5.验收标准和方法

6.工程进度计划表

7.付款凭证和转账记录

8.变更订单和补充协议

9.不可抗力事件证明文件

10.诉讼文件和法院判决书

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成施工：未能在约定的工期内完成排水及防水施工任务。

2.乙方施工质量不符合要求：施工质量未能达到合同约定的标准或相关法律法规和技术标准的要求。

3.甲方未按照约定时间支付工程款：未能在合同约定的时间内支付工程款项。

4.甲方提供现场条件不符合约定：未能提供乙方施工所需的合理现场条件，如场地、水电供应和交通等。

5.甲方无故解除合同：无正当理由解除合同，未能履行合同约定的义务。

6.乙方无故解除合同：无正当理由解除合同，未能履行合同约定的义务。

三、法律名词及解释：

1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.违约金：一方违反合同约定时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。

3.验收：甲方对乙方完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定的质量、数量和标准。

4.不可抗力事件证明文件：用于证明不可抗力事件发生的合法文件，如政府公告、灾害报告等。

5.诉讼文件：用于向法院提起诉讼的相关文件，包括起诉状、证据清单等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的整改措施和时间表，并采取加班、增加人员或设备等方式加快施工进度。

2.施工质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定的质量标准。

3.工程变更：双方可签订变更订单和补充协议，明确变更内容和相应的价格、时间等调整。

4.甲方未支付工程款：乙方应与甲方沟通，催收工程款，并保留追究违约责任的权利。

5.现场条件不符合约定：甲方应根据合同约定，提供符合要求的现场条件，确保施工顺利进行。

五、所有应用场景：

1.道路施工项目的排水及防水施工。

2.各类建筑工地、市政工程、桥梁工程等排水及防水施工。

3.工程项目施工期间，对施工现场进行排水及防水处理。

4.签