- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
混凝土劳务施工合同范本2024年通用
合同编号:__________
合同双方:
甲方:(全称)
乙方:(全称)
鉴于甲方为工程项目需要混凝土劳务施工,乙方具有相应的施工能力,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称:(工程名称)
1.2工程地点:(工程地点)
1.3工程规模:(工程规模)
1.4工程内容:乙方根据甲方的要求,负责混凝土劳务施工,包括混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋绑扎等工作。
第二条劳务施工期限
本合同约定的劳务施工期限为(开工日期)至(竣工日期)。
第三条劳务费用及支付
3.1乙方向甲方提供的劳务施工费用为人民币(大写):(金额)。
3.2甲方支付乙方劳务施工费用的支付方式如下:
(1)双方签订合同后(天)内,甲方支付乙方劳务施工费用的(百分比)作为预付款;
(2)工程进度达到(%)时,甲方支付乙方劳务施工费用的(百分比);
(3)工程竣工并经验收合格后(天)内,甲方支付乙方劳务施工费用的(百分比);
(4)剩余的劳务施工费用作为质量保证金,待质保期满后(天)内无质量问题支付给乙方。
3.3甲方逾期支付劳务施工费用的,应按同期银行贷款利率支付乙方逾期付款违约金。
第四条劳务施工质量及验收
4.1乙方应按照甲方的要求和国家有关标准进行施工,保证施工质量。
4.2工程验收不合格的,乙方应负责返工,并承担返工费用。
4.3工程验收合格的,甲方应按照本合同约定的支付方式支付乙方劳务施工费用。
第五条劳务施工安全
5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全要求进行施工,确保施工安全。
5.2乙方应承担由于自身原因造成的施工安全事故的责任。
5.3甲方应承担由于甲方原因造成的施工安全事故的责任。
第六条违约责任
6.1甲方逾期支付劳务施工费用的,应按照本合同约定的方式支付逾期付款违约金。
6.2乙方未按照约定时间完成劳务施工的,应按照甲方损失的金额支付违约金。
6.3由于甲方原因导致工程停工、窝工的,甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。
第七条争议解决
本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他约定
8.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
代表(签名):__________代表(签名):__________
签订日期:__________签订日期:__________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
9.1甲方变更
甲方在合同履行过程中,如因工程需要变更施工内容、工程量、工程周期等,应提前(天)通知乙方,并经乙方同意后方可变更。因变更产生的费用及工期调整,按照双方协商的结果执行。
9.2甲方暂停工程
甲方在合同履行过程中,有权根据工程需要暂停全部或部分工程。甲方应当通知乙方暂停工程,并说明暂停原因。暂停期间,乙方应当按照甲方的要求保留施工现场,确保工程安全。甲方应当承担暂停期间乙方保留施工现场的费用。
9.3甲方提前完成工程
甲方要求提前完成工程的,乙方应根据甲方要求调整施工计划,并采取必要措施确保工程质量。提前完成工程产生的费用及工期调整,按照双方协商的结果执行。
9.4甲方逾期支付劳务施工费用
甲方逾期支付劳务施工费用的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款违约金。逾期付款违约金的计算方式为:逾期付款金额×同期银行贷款利率×逾期天数。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
10.1乙方施工质量
乙方应严格按照国家有关标准及甲方的要求进行施工,确保施工质量。如工程验收不合格,乙方应负责返工,并承担返工费用。
10.2乙方施工安全
乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全要求进行施工,确保施工安全。如发生安全事故,乙方应承担相应责任。
10.3乙方逾期完成工程
乙方未按照约定时间完成劳务施工的,应按照甲方损失的金额支付违约金。违约金的计算方式为:逾期完成工程金额×同期银行贷款利率×逾期天数。
10.4乙方擅自变更
乙方在合同履行过程中,未经甲方同意,不得擅自变更施工内容、工程量、工程周期等。如乙方擅自变更,甲方有权要求乙方按照原合同履行,并要求乙方支付违约金。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
11.1第三方中介职责
第三方中介在本合同中负责协调甲方与乙方的关系,确保合同的履行。第三方中介应公正、公平地处理合同履行过程中出现的争议。
11.2第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方承担。甲方应在合同签订后(天)内支付第三方中介费用。
11.3第三方中介违约
如第三方中介未能履行其职责,导致合同履行出现争议的,第三方中介应承
文档评论(0)