建设工程合同书管理制度(2024版).docVIP

编号：__________

建设工程合同书管理制度(2024版)

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

建设工程合同书管理制度(2024版)

合同目录

第一章：总则

1.1合同签订依据

1.2合同适用范围

1.3合同当事人

1.4合同签订原则

第二章：合同主体资格

2.1发包人资格

2.2承包人资格

2.3合同主体权利与义务

第三章：工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

第四章：合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整

4.3预付款

4.4进度付款

4.5竣工结算

第五章：合同履行

5.1施工准备

5.2施工进度

5.3工程质量

5.4安全生产

5.5环境保护

第六章：合同变更与解除

6.1合同变更

6.2合同解除

第七章：违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任认定与处理

第八章：争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

第九章：合同的生效、终止与解除

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除条件

第十章：合同附则

10.1合同的保管

10.2合同的修订

10.3合同的解除

第十一章：合同附件

11.1工程图纸

11.2技术规范

11.3工程量清单

第十二章：合同主体信息

12.1发包人信息

12.2承包人信息

第十三章：合同审批与签署

13.1合同审批流程

13.2合同签署方式

第十四章：其他约定

14.1保密条款

14.2知识产权保护

14.3不可抗力

合同编号_________

第一章：总则

1.1合同签订依据

本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致签订的。

1.2合同适用范围

本合同适用于_________（工程名称）的建设工程合同书管理制度。

1.3合同当事人

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

1.4合同签订原则

本合同的签订遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第二章：合同主体资格

2.1发包人资格

甲方作为发包人，应具备_________（相关资质、资格等）。

2.2承包人资格

乙方作为承包人，应具备_________（相关资质、资格等）。

2.3合同主体权利与义务

双方按照合同约定行使权利、履行义务，确保工程顺利进行。

第三章：工程概况

3.1工程名称：_________

3.2工程地点：_________

3.3工程规模：_________

3.4工程内容：_________

第四章：合同价格

4.1合同总价

本合同总价为人名币_________元（大写：_________元整）。

4.2价格调整

合同价格根据_________（调整因素）进行调整，具体调整方式如下：_________。

4.3预付款

甲方应在合同签订后_________天内，向乙方支付预付款，预付款金额为合同总价的_________%。

4.4进度付款

乙方按照工程进度完成相应工程后，甲方按照合同约定的比例支付进度付款。

4.5竣工结算

工程竣工后，双方按照合同约定的方式进行竣工结算。

第五章：合同履行

5.1施工准备

乙方负责施工前的准备工作，包括：_________。

5.2施工进度

乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。

5.3工程质量

乙方应保证工程质量符合国家相关标准和合同约定，如有质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。

5.4安全生产

乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。

5.5环境保护

乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作。

第六章：合同变更与解除

6.1合同变更

合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。

6.2合同解除

合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。

第七章：违约责任

7.1违约行为

包括但不限于：_________。

7.2违约责任认定与处理

违约方应承担相应的违约责任，具体责任认定与处理方式如下：_________。

第八章：争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

如选择诉讼方式解决争议，双方同意提交至_________（法院名称）诉讼；如选择仲裁方式，双方同意提交至_________（仲裁委员会名称）仲裁。

第九章：合同的生效、终止与解除

9.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同终止条件

合同终止