福建省建筑工程承包规范合同6篇.docxVIP

福建省建筑工程承包规范合同6篇

篇1

福建省建筑工程承包规范合同

一、总则

1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律法规的规定制定。

1.2承包人须具备相应的资质、技术和经济能力，有能力按照设计图纸和要求完成工程建设任务。

1.3发包人须提供合法有效的工程委托书和相关设计文件，明确工程范围、质量要求、工期等内容。

1.4本合同经由双方签字盖章生效，具有法律效力。

二、合同约定

2.1工程建设内容：根据设计文件和工程委托书规定，承包人承担完成工程建设任务，并保证质量符合国家相应标准。

2.2工程工期：双方约定工程竣工日期，并按照合同规定的工期按时交付工程。

2.3工程价款：按照合同约定的价格进行结算，发包人应按时支付工程款项。

2.4变更和索赔：如有工程变更或发生索赔情况，应按照合同规定的程序处理，并及时协商解决。

2.5质量保证：承包人应保证工程质量符合国家标准，承担工程质量保证责任。

2.6安全保障：双方必须保证工程建设过程中的安全生产，确保工人和公众的安全。

2.7违约责任：如有一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

三、合同履行

3.1承包人应按合同约定的施工进度和质量要求完成工程建设任务，如遇特殊情况需要调整，应及时与发包人沟通协商。

3.2发包人应按时支付工程款项，保证工程建设的正常进行。

3.3双方应定期进行工程验收，确保工程质量符合要求。

3.4如有工程质量问题或发生纠纷，应按照合同约定的程序和时间限制进行处理。

3.5工程竣工后，承包人应提交完工资料，并协助发包人办理竣工验收手续。

四、其他约定

4.1本合同的有效期为工程竣工验收合格之日起至工程质保期满之日。

4.2如因不可抗力等不可预见的因素导致合同无法履行，双方应在合理范围内协商解决。

4.3本合同未尽事宜，由双方协商解决，并按照有关法律规定补充约定。

五、争议解决

5.1本合同如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可以向仲裁机构申请仲裁；仲裁裁决是终局裁决。

5.2仲裁地点为福建省福州市。

以上即为《福建省建筑工程承包规范合同》的相关内容，希望双方能够依据合同内容积极履行，确保工程质量和工程进度，共同推动建设工程事业的发展。

篇2

福建省建筑工程承包规范合同

第一章总则

第一条为规范福建省建筑工程承包合同的签订和履行，保障工程质量和建设安全，促进建筑产业的健康发展，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本规范。

第二条本规范适用于福建省范围内的建筑工程承包合同签订和履行活动。

第三条建筑工程承包合同应当依法签订，保障各方的合法权益，确保工程的质量和进度。

第四条建筑工程承包合同应明确合同各方的权利和义务，规定合同履行的原则和方式。

第五条建筑工程承包合同的签订，应当遵循公平、公正、自愿的原则，禁止以欺诈、胁迫等不正当手段签订合同。

第二章合同的签订

第六条建筑工程承包合同的签订应当采用书面形式，合同文本内容应当明确、具体，确保各方的权利和义务清晰可辨。

第七条建筑工程承包合同的主要内容包括但不限于以下内容：

1、工程范围和工程量清单；

2、工程质量标准和技术要求；

3、工程造价和支付方式；

4、工程进度计划和竣工验收要求；

5、安全生产和劳动保护；

6、工程变更管理和索赔处理；

7、合同解除和违约责任；

8、其他需要约定的内容。

第八条建筑工程承包合同的签订应当依法办理有关手续，缴纳相关税费和保险金，确保合同的合法有效性。

第九条建筑工程承包合同中的附件和补充协议应当与合同文本具有同等法律效力，任何一方不得单方面擅自更改。

第十条建筑工程承包合同的签订应当遵守相关法律规定，尊重各方的合法权益，维护公平的竞争环境。

第三章合同的履行

第十一条建筑工程承包合同的履行应按照合同约定的内容和进度计划进行，确保工程质量和安全。

第十二条建筑工程承包合同的履行，应当按照相关法律法规和行业标准进行，确保工程的质量和技术标准达到要求。

第十三条建筑工程承包合同的履行，应当保证工程进度符合合同约定，如发生延期等情况应及时沟通并协商解决。

第十四条建筑工程承包合同的履行，应当保证工程安全生产，遵守相关法律规定，确保工程施工过程中的安全性和稳定性。