2024版建设工程标准施工合同..docx

2024版建设工程标准施工合同.

合同编号：__________

甲方：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相关资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程总投资：____________________

第二条合同工期

2.1工期自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日结束。

2.2乙方应按照合同约定的工期完成工程。如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意后方可调整工期。

第三条工程质量

3.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。

3.2工程质量的验收标准和方法按照《建设工程质量验收统一标准》GB50300系列标准执行。

3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。

第四条工程造价与支付

4.1工程造价按照合同约定的计价方式确定。

4.2乙方应按照合同约定的进度向甲方提交工程进度款申请，甲方按照实际完成工程量进行支付。

4.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，双方按照约定的结算方式进行结算。

4.4甲方支付乙方工程款时，应按照国家相关税收政策支付相应税费。

第五条合同的变更和解除

5.1合同履行过程中，如发生合同约定的变更事项，双方应协商一致并签订书面变更协议。

5.2合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行或继续履行成为不必要，双方可协商解除合同。

5.3合同解除后，乙方应按照甲方的要求进行工程交接，并承担相应的违约责任。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。

6.2甲方未按照合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。

6.3双方的其他违约行为，按照合同约定和法律规定承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）：____________________

法定代表人（或授权代表）：____________________

签订日期：____________________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方指定材料供应商

甲方有权指定工程所使用的主要材料供应商。乙方应按照甲方的要求，向甲方指定的供应商采购材料，并按照合同约定的价格支付。

1.2甲方监督权

甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和投资控制符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。

1.3甲方变更权

甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对工程的设计、施工方案等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更导致的额外费用。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方技术支持

乙方应提供专业技术支持，协助甲方解决工程实施过程中遇到的技术问题。乙方应在接到甲方通知后的24小时内给予答复，并在规定时间内采取措施解决。

2.2乙方质量保证

乙方应对工程质量承担责任。工程竣工后，乙方应保证工程在正常使用条件下的质量，对于因施工原因导致的质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的费用。

2.3乙方进度控制

乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，