清包古建施工合同.docxVIP

清包古建施工合同

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行古建筑清包施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：古建筑修复与施工，包括（具体项目可列举）等。

4.工程期限：自合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。

二、工程承包方式及范围

1.承包方式：清包（乙方仅负责施工，材料由甲方提供）。

2.承包范围：施工图纸内的所有古建筑施工内容。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：总价为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]元）。

2.支付方式：合同签订后，甲方按工程进度支付工程款。具体支付节点为（如基础完成后支付一定比例，主体结构完成后支付一定比例等）。工程完工验收合格后结算剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：符合国家相关古建筑修建验收标准。

2.验收标准：按照合同条款、施工图纸及国家相关规范进行验收。

3.乙方必须严格按照施工图纸及国家规范施工，确保工程质量。如因乙方原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。

五、工程安全及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产规范，采取必要的安全防护措施。在施工过程中发生任何安全事故，均由乙方承担。

2.乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁有序。

六、工期延误及违约责任

1.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求顺延工期。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应按每日[金额]元向甲方支付违约金。

3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方均不承担违约责任。

七、其他约定事项

1.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。

2.双方应共同遵守合同条款，如因违约造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

5.在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。仲裁和诉讼期间不影响合同其他部分的履行。仲裁结果或法院判决对双方均具有法律约束力。本合同条款的修改和解除须经双方协商一致并签署书面协议方可生效。合同的有效期限以竣工验收合格并完成合同内全部内容为准。若保修期内发生质量问题需修复时，由双方协商解决或由有关部门仲裁解决后由责任方承担修复费用并负责修复工作；否则所发生的费用按成本价在工程款中扣除后由责任方承担并负责修复工作。本合同未尽事宜按照国家现行有关法律、法规和政策规定执行或由甲乙双方协商解决并作为本合同的补充条款予以确认签字盖章后生效且具同等法律效力；如合同发生纠纷时甲乙双方应协商解决或由有关部门仲裁解决最终解决方式为向工程所在地人民法院提起诉讼解决纠纷争议时合同各方应积极配合举证等事宜以确保诉讼程序顺利进行直至判决生效等事宜解决为止本合同未尽事宜的补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力并作为本合同不可分割的一部分与本合同具有同等的法律效力双方当事人一致同意约定采用黑白合同制的合法有效的签署生效且按照国家相关法律法规办理有关备案手续双方约定履行各自的义务责任并完成本次项目合同目的内容履行完毕后自动终止效力甲乙双方须严格遵守履行以上合同条款等事宜直至工程保修期满且圆满完成所有工作内容等内容效力为止若需长期友好合作依合同条款不变立甲乙双方认可延续履行立此合同文本甲乙双方授权代表签字盖章后生效立此合同协议书以兹为据信守诚信甲乙双方各执一份合同协议书等份档案长期留存备案保管如下日期等事项自愿公平真实合法共同履行执行法律效力直至工程竣工验收合格等内容效力为止且本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力双方约定本协议正本一式二份甲乙双方各存一份予以证据确立内容概念根据市场信用商业交流商事融资中小企业融资的实际操作统一文体整合再造具体内容并按照双方协商同意约定的结果形成双方认可的正式合同协议书条款文本效力直至圆满完成合同约定事项内容终止效力共同认可执行遵守法律依据包括但不限于本合同正文以下空白部分手写或打印文本为甲乙双方的保密条款约定并约定其他未涉及的具体未尽事宜按有关法规依法履行相应法律责任甲乙双方的合同文书事务专项顾问协作事宜自行协作及表述在各方商谈形成的合作立项或可行性报告