道路项目机械分包合同.docxVIP

道路项目机械分包合同

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方需要实施一项道路建设项目，现决定将该项目的机械作业分包给乙方完成。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本项目的机械分包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________道路建设项目。

2.工程地点：____________________。

3.工程范围：本项目的土方开挖、运输、回填等机械作业内容。

二、承包方式

1.乙方以包工包料的方式承包本工程，负责提供机械及操作技术人员。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工进度计划进行施工。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后____天内开始施工，并在____天内完成本合同约定的全部工作内容。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

四、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合国家标准及甲方的技术要求。

2.工程完工后，乙方应组织自检并报甲方验收。甲方将在收到乙方验收申请后的___天内组织验收。

3.如验收不合格，乙方应承担返工及整改的费用和责任。

五、合同价款及支付方式

1.本工程总价为人民币______元（大写：______元整）。该价格包含但不限于机械费、人工费、材料费等。

2.甲方在工程完工并通过验收后___天内支付工程款的___%，剩余___%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。

3.乙方在收到款项后应提供正规的税务发票。

六、保修与维护

1.乙方应对其承包的工程承担保修责任，保修期限为___年，自工程验收合格之日起计算。

2.保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

3.若因甲方原因造成的问题，经双方协商后，乙方可以收取合理的费用进行维修。

七、违约责任

1.若因乙方原因造成工期延误或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

2.若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决。

八、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。本合同纠纷解决期间，双方应继续履行未涉争议的条款。????????????4.其他未尽事宜由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同和附加条款中未规定的事项按照有关法律和行业的通用条件处理解决本合同的所有争端和分歧均应以友好协商的方式解决如果双方协商无法解决分歧或争端则应提交仲裁机构仲裁仲裁结果具有最终的法律效力双方应遵守仲裁结果并按照仲裁结果执行合同内容保密责任双方同意本合同的内容保密并不向任何第三方透露任何有关合同的细节和信息除非得到对方的书面同意否则任何一方不得向第三方透露本合同的任何信息本合同保密条款在本合同履行完毕后仍然有效本合同一式二份甲乙双方各执一份为证明甲乙双方对本合同的签署和履行情况本合同每一页都应加盖骑缝章双方授权代表签字盖章后生效甲乙双方应严格遵守本合同的各项条款若违约应赔偿损失未尽事宜另行商定解决法律适用与争议解决法律适用本合同的签订执行解释以及与本合同有关的争议均适用中华人民共和国法律争议解决方式如果各方在履行本合同过程中发生争议应首先通过友好协商解决协商不成的任何一方有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决本协议自双方签字盖章之日起生效本协议一式二份甲乙双方各执一份效力与通知协议签署之后此协议的传真或扫描件的效力同本协议原件甲乙双方应将联系方式准确无误及时告知对方上述所有信息发生变化后变化方应在变更事实发生后立即书面通知对方否则因此造成的损失由未通知方承担本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商解决本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效合同正文至此结束合同文本统一使用黑色签字笔填写要求字体工整不出现乱写乱画等情况具体违约责任按以上七条款内容进行确定请仔细阅读本协议的各方请充分了解此协议的各方愿意阅读并且履行本协议的权利和义务。,由于您的需求是生成一篇关于道路项目机械分包合同的合同协议文本需要包含诸多细节和相关法律规定所以这篇文本较为冗长已经符合您的要求请注意这只是根据一般要求和法律规定进行的示例并不构