最新的施工合同范文.docxVIP

最新的施工合同范文

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程顺利进行，明确双方权利和义务，经甲、乙双方友好协商，特订立本施工合同。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

二、工期

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

三、合同价款与支付方式

1.工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。

2.支付方式：

（1）甲方在合同签订后__日内向乙方支付工程总造价的__%作为预付款。

（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总造价的__%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。

（4）质量保证金为总造价的__%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题一次性付清。

四、工程质量与验收

1.乙方应按照设计文件、施工图纸、施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量达到约定标准。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的__日内组织验收。验收合格后，双方签署工程验收合格证书。

3.如工程质量不符合约定标准，乙方应当在甲方提出异议后的合理期限内无偿修复或返工。如乙方未在约定的期限内修复或返工，甲方有权委托第三方进行修复或返工，费用由乙方承担。

五、安全施工与文明施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产和文明施工有关规定，严格按照安全施工要求进行施工，并承担安全施工责任。

2.乙方应采取措施保护施工现场的设施、设备不受损坏，保持施工现场整洁有序。

3.若因乙方违反安全施工要求导致事故发生，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、违约责任与赔偿损失

1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。若逾期付款超过__日，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

2.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定标准，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。若工程质量问题导致工程无法正常使用，乙方还应承担全部修复费用。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决方案。如因不可抗力导致工程延期，双方均不承担违约责任。

七、争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同经双方签字盖章后生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。未尽事宜可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕之日终止。本合同未尽事宜可由双方协商解决。本合同解释权归甲方所有。本合同一式二份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力合同自双方签字盖章之日起生效。以下为合同签署部分：甲乙双方本着互惠互利的原则经过充分协商达成一致意见订立本协议以资共同信守履行本协议第一条工程概况工程名称第二条工程承包范围第三条工程合同工期第四条合同承包方式第五条合同承包价格第六条合同结算方式第七条合同工程款支付方式第八条合同履约保证金第九条合同承包工程款支付程序第十条质量标准第十一条施工工期延误责任第十二条安全施工责任事故第十三条发包方职责第十四条承包方的责任和权利保障依据有关法规和规范在自愿的基础上达成以下条款由全体共人遵守现经甲乙双方协商一致共同特制订以下合同条款双方在签定合同时遵守国家颁发的建筑安装工程合同法订立如下合同保证按照质量优秀完成任务严守合同条款保护甲乙双方的共同利益经甲乙双方充分协商达成如下合同条款一词语涵义第一条词语涵义建设工程施工合同文本由建设工程施工合同条件建设工程施工合同协议条款及附件组成其用词用语除单独约定外应具有本条款所赋予的涵义一发包方发包方聘请的为施工监理提供管理和协调服务的其他方其词语涵义从其用语的特定条件上来理解凡是一个具有独立经济组织结算的企业可成为其代称的称呼业主方公司名词在本合同条件下应理解为雇用监理人从事工程监理工作的建设单位二承包方承包方通过招投标或其他方式承揽工程的施工单位在本合同条件下为设计单位配备委派项目实施工程各项活动的建设单位人员以下事项属违法的各类因超越承建范围的代理权