工程施工合同书常用模板.docxVIP

工程施工合同书常用模板

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上达成一致意见，签订本合同，以明确双方的权利和义务，共同遵守执行。

一、工程概况

工程名称：___________________

工程地点：___________________

工程规模：___________________

承包范围：___________________

承包方式：___________________（包工包料/包工不包料等）

开工日期：_______年____月____日

竣工日期：_______年____月____日

工程质量：优良/合格

二、合同价款及支付方式

合同总价款为人民币大写：___________________元整（￥________元），该价款为固定价格，不因任何因素调整。支付方式如下：

1.工程进度款支付：乙方完成基础工程并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的百分之______（________％）；主体工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的百分之______（________％）；竣工验收合格结算完成后，甲方支付乙方工程总价款的剩余部分。

2.结算方式：按实际完成的工程量结算。

三、工期约定

1.乙方必须按照甲方要求的工期完成全部工作。如遇下列情况，乙方应及时向甲方提出顺延工期的要求，并应在得到甲方批准后实施。

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。非乙方原因造成的连续停工累计超过XX小时。甲方确认顺延工期后，乙方方可继续施工。否则，由此造成的工期延误由乙方承担相应责任。

四、质量标准及验收

1.工程质量应符合国家及行业规定的有关强制性标准的要求和双方约定的其他质量标准，一次验收合格率达到XX％。否则每降低一个百分点扣罚乙方工程总价款______元的违约金。因此造成工程质量事故的需赔偿因此造成的所有损失。本工程质量等级必须满足：________级质量标准的要求。双方商定工程造价误差在正负______％以内不予调整。若超过该比例时双方应进一步协商调整结算造价。本工程按国家相关规范、标准进行检测验收；因质量未达到要求须无条件返工，造成经济损失和责任事故的全部由乙方承担和赔偿。经有关部门及建设单位评定达不到合同约定质量标准的部分工程不予办理竣工验收手续并承担违约责任。由此造成的经济损失和责任事故由乙方承担并赔偿损失。甲方在竣工验收合格后应及时办理竣工结算手续并在签字认可后的七日内结清合同价款（扣除保证金）。因延期结算造成的经济损失由甲方承担相应责任。双方未尽事宜应协商解决并达成相应协议作为本合同补充条款一并履行本合同效力低于补充条款效力低于法律法规效力等级顺序自下而上执行本合同在履行过程中发生争议时甲乙双方应及时协商解决协商不成时可向合同签订地法院提请诉讼解决合同争议甲乙双方因合同发生争议时应以协商为主解决协商不成时甲乙双方同意由合同签订地法院解决合同纠纷甲乙双方因其它事由需协议解决的合同项目除外协议需遵守中华人民共和国合同法和国家法规本工程施工工期定为日历天即月日至年月日遇不可抗力自然因素工期顺延工期计算依据为气象台提供的气象资料为依据的原则待该项事宜处理好后在完成合同期内项目违约依所签定之日承担合同金额百分之百赔偿责风险提示包括但不限于生命权或重大肢体障碍生命无法抢救逃逸无效自杀非刑肢残如果因该工程的质量影响到质量不达标的分项工程的维修和整改工作由乙方负责返修直至达到合同约定的质量标准并承担相应费用由此造成的损失也应当视为合同约定标准发生变化因部分违约或部分原因为包括但不限于地质等地理条件的反常变化以及在最佳施工时可行性时间内因此因素由质监单位建设业主对原有设计及交底要发生变化或其它不明朗的情况下违约时间在工程质量不达标事故下发修改意见即乙违约而产生的一方当事人一方履行合同义务不符合约定时另一方有权要求履行义务违约方承担违约责任违约责任按照合同金额计算并支付违约金或赔偿金给守约方双方对违约责任的约定违反法律强制性规定的按法律强制性规定执行因一方违约造成本合同无法履行的合同终止应依法追究违约方的责任或解除本合同本协议一式两份甲乙双方各持一份本协议自双方签字盖章之日起生效合同附件具有同等法律效力本合同的附件有施工图纸及说明资料双方达成的其他协议及施工设计补充条款本工程施工承包合同书中所有未涉及事宜按照相关法律法规及承诺要求进行实施经甲乙双方友好协商一致订立本协议协议双方