运输车辆协议书,运输协议书(简单版(14篇).docxVIP

运输车辆协议书,运输协议书（简单版（14篇）

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲料子编写前的参考。那么我们该如何较为完美的范文呢？以下是我为大家收集的优秀范文，欢迎大家共享阅读。

运输车辆协议书运输协议书（简单版篇一

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自己乐意、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

要求运输车辆20辆，每加添一辆运输车辆，相应加添车辆。

本项目工程期限拟自___年____月____日起至____年____月____日止，如遇不行抗力，自然祸害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价日间17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前，依照乙方前一天的总运输款支出全款。

（一）甲方的权利义务

1、甲方负责布置乙方车队工作人员的留宿，所产生的费用由乙方承当（甲方供应两个活动板房供乙方使用，并承当这两个板房的费用）。

2、在乙方施工过程中，加遇施工本地政府、环保、交警、路政等相关单位干涉的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承当。如遇施工本地政府、环保、交警、路政等相关单位干涉，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超出八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场合本地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与本地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超出八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督引导，并负责办理有关施工签证、验收及定时支出进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

（二）乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规定，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场合从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必需按甲方指定路线把料子运到指定地方。

4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承当开具任何形式正式发票的义务，不承当工程的任何税费及场合管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承当。

6、乙方供应的车辆必需满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当予以乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超出八小时的以一天计算。

2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承当全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不听从甲方指挥进行转移的除外。

1、如遇甲方不定时支出工程款，从应付款日起，拖延付款实现三天，则从第三天开始，每天向乙方支出违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订增补协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表乙方代表：

身份证号码：

身份证号码：

联系电话联系电话：

签定时间：

年月日签定时间：

年月日

运输车辆协议书运输协议书（简单版篇二

（包车方）甲方：

（营运方）乙方：

为规范旅游安全用车，保证旅客及甲乙双方的共同利益，经甲乙双方共同友好协商，特签订本协议。

一、甲方因受客户业务需要，现包租乙方旅游汽车辆，型号为：______座位，车内（空调，电视，话筒，座椅）及卫生情形良好。

二、甲方用车时间：_____年__月__日时，在上车。返程时乙方汽车