- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
第PAGE2页共NUMPAGES2页
2024年公司装修合同标准范文
____小型家装公司装修合同____
____发包方(甲方):_________
____承包方(乙方):_________
鉴于甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修。为保护双方合法权益,结合本工程具体情况,双方达成以下协议,以兹共同遵守。
____一、工程概况____
1.装饰施工地点:_____
2.住房结构:_____房型,_____房_____厅_____套,施工面积____平方米。
3.装饰施工内容:详见附件。
4.承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工,总计工期____天。
____二、工程价款及结算____
1.工程总价款:¥____元,大写(人民币):_____。详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:(具体支付方式根据双方协商添加)。
____三、材料供应____(具体内容根据双方协商添加)
____四、工程质量及验收____(具体内容根据双方协商添加)
____五、安全生产和防火____(具体内容根据双方协商添加)
____六、其他事项____(具体内容根据双方协商添加)
____七、违约责任____
1.甲方原因导致延期开工或中途停工,应补偿乙方因停工、窝工造成的损失,每停工一天,甲方需支付乙方____元。甲方未按合同约定付款,每逾期一天,支付____元违约金。
2.乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。
____八、纠纷处理____
合同执行过程中若发生争议,应首先通过友好协商解决。协商无效时,可提交人民法院诉讼。
____九、合同的变更和解除____
合同经双方签字生效后,双方应严格遵守。如需变更或解除,须经双方协商一致并书面确认。
____十、合同效力____
本合同一式____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
____甲方(签章):_____________电话:_________
____乙方(签章):_____________电话:_________
____签订地点:_________
____签订日期:____年____月____日____
2024年公司装修合同标准范文(二)
____月
第九条双方责任与工期延误处理
9.1如下甲方原因导致工程延误,其损失由甲方承担,工程期限应相应延长:
(1)未能提供必要的水、电供应;
(2)无法保证每日至少8小时(含加班)的工作时间;
(3)未按期提供自购的材料、设备;
(4)未按期支付工程款项影响正常施工;
(5)因甲方原因导致设计变更或增加施工项目;
(6)其他经甲方同意可延长工期的情况;
(7)未按期进行验收或无故拖延验收;
(8)其他因甲方责任造成工程延误的情况。
9.2下列原因导致的工期延误,工程期限不予延长:
(1)乙方未能按期开工或中途无故停工影响工期;
(2)因乙方原因导致工程质量需返工,费用由乙方承担;
(3)乙方施工过程中违反安全规定造成人员伤害;
(4)乙方施工导致甲方物品损坏,乙方需负责修复或赔偿;
(5)乙方违反物业管理规定造成的损失;
(6)乙方原因导致工程质量未达到约定标准,乙方需负责修复,但工期不顺延。
9.3若合同任一方未履行合同约定或履行不符合约定,由此造成的损失由责任方承担,并赔偿对方因此产生的经济损失。
9.4在未办理验收手续的情况下,甲方提前使用或擅自使用工程成品造成的损失,由甲方负责。
9.5如因一方原因导致合同无法继续履行,该方应立即通知对方并办理合同终止手续,责任方需赔偿对方相应的经济损失。
9.6甲方未按期支付工程款,每延误一天应支付违约金____元;若因乙方原因导致工期延误,每延误一天应支付违约金____元。
第十条设计、施工及验收的约定
10.1乙方设计师完成的施工图,需在商定的时间内与甲方共同审图,经甲方签字确认后,乙方方可进行施工。
10.2乙方必须严格按照甲方认可的图纸进行施工(安装)。
10.3施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,详细列明变更理由、工程部位、时间、材料等。乙方应根据变更要求,尽快向甲方提交变更措施、造价增减及因停工等原因造成的工期延误、材料损耗、费用损失清单,并报甲方。甲方收到报告后两天内给予答复或协商解决。
10.4隐蔽工程验收前,乙方需通知甲方到场验收,验收期为两天。若甲方未按时验
您可能关注的文档
- 2024年保洁员年终工作总结标准范文(2篇).docx
- 2024年前台年终总结范例(三篇).docx
- 2024年初三化学教学工作总结简单版(七篇).docx
- 2024年医师年度考核个人总结参考模板(三篇).docx
- 2024年高职院校辅导员培训心得例文(四篇).docx
- 2024年预防春季传染病讲话稿(二篇).docx
- 2024年保险公司年终工作总结精编(3篇).docx
- 2024年儿科护士个人述职报告范例(三篇).docx
- 2024年税务个人工作总结精编(三篇).docx
- 2024年语文教学工作总结参考范文(2篇).docx
- 中国国家标准 GB/T 4214.17-2024家用和类似用途电器噪声测试方法 干式清洁机器人的特殊要求.pdf
- GB/T 4214.17-2024家用和类似用途电器噪声测试方法 干式清洁机器人的特殊要求.pdf
- 《GB/Z 43202.1-2024机器人 GB/T 36530的应用 第1部分:安全相关试验方法》.pdf
- GB/Z 43202.1-2024机器人 GB/T 36530的应用 第1部分:安全相关试验方法.pdf
- 中国国家标准 GB/Z 43202.1-2024机器人 GB/T 36530的应用 第1部分:安全相关试验方法.pdf
- 中国国家标准 GB/T 32455-2024航天术语 运输系统.pdf
- GB/T 32455-2024航天术语 运输系统.pdf
- 《GB/T 32455-2024航天术语 运输系统》.pdf
- GB/T 44369-2024用于技术设计的人体运动生物力学测量基础项目.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44369-2024用于技术设计的人体运动生物力学测量基础项目.pdf
文档评论(0)