建筑劳务分包协作合同样式2024年版.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

建筑劳务分包协作合同样式2024年版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1分包方主体资格

1.2总包方主体资格

1.3工程概况

第二条工程分包范围及内容

2.1分包工程范围

2.2分包工程内容

2.3分包工程量

第三条工程质量标准与要求

3.1工程质量标准

3.2工程质量要求

3.3质量保证措施

第四条工程进度与工期

4.1工程计划进度

4.2工期延误责任

4.3提前完成工程奖励

第五条工程价款及支付

5.1工程总价款

5.2工程预付款

5.3工程进度款

5.4工程尾款支付

5.5支付方式及时间

第六条劳务人员管理

6.1劳务人员资质要求

6.2劳务人员培训

6.3劳务人员劳动保障

6.4劳务人员管理责任

第七条安全生产与环境保护

7.1安全生产要求

7.2安全事故处理

7.3环境保护措施

第八条违约责任

8.1分包方违约责任

8.2总包方违约责任

8.3不可抗力因素导致的违约

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2诉讼管辖法院

9.3仲裁机构及仲裁规则

第十条合同的变更、解除与终止

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3合同终止条件

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约保密条款

第十二条签署与生效

12.1合同签署时间

12.2合同生效条件

12.3合同续签及延长

第十三条其他约定

13.1技术支持和配合

13.2信息与资料共享

13.3双方约定的其他事项

第十四条附件

14.1工程图纸

14.2分包工程量清单

14.3工程质量标准和要求的相关文件

14.4双方认为需要附加的其他文件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1分包方主体资格

分包方应具备国家规定的从事建筑劳务分包业务的资质条件，且其资质应在有效期内。分包方为合法成立的企业法人，具有独立的法人财产，能够独立承担民事责任。

1.2总包方主体资格

总包方应具备国家规定的从事建筑工程总承包业务的资质条件，且其资质应在有效期内。总包方为合法成立的企业法人，具有独立的法人财产，能够独立承担民事责任。

1.3工程概况

本合同项下的工程名称为X工程，工程地点为X，工程内容包括X。工程规模、结构类型、建筑高度、总投资等工程概况详见附件。

第二条工程分包范围及内容

2.1分包工程范围

分包方应按照总包方的要求，完成分包范围内的全部施工内容，包括但不限于X。

2.2分包工程内容

分包方应完成的分包工程内容详见附件。

2.3分包工程量

分包方应完成的分包工程量详见附件。

第三条工程质量标准与要求

3.1工程质量标准

分包方应按照国家和行业的相关标准、规范和总包方的要求，保证分包工程的质量。

3.2工程质量要求

分包工程的质量应满足设计文件和工程技术标准的要求，并符合国家和行业的相关质量标准。

3.3质量保证措施

分包方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保分包工程的质量。分包方应按照总包方的要求进行质量检查和验收，对不合格的工程应按要求整改。

第四条工程进度与工期

4.1工程计划进度

分包方应按照总包方提供的工程进度计划，合理安排施工进度，确保按时完成分包工程。

4.2工期延误责任

分包方因自身原因导致工期延误的，应按照合同约定承担相应的违约责任。

4.3提前完成工程奖励

分包方提前完成分包工程的，总包方可视情况给予分包方提前完成工程奖励。

第五条工程价款及支付

5.1工程总价款

分包工程的总价款为X元（大写：X元整）。

5.2工程预付款

总包方应在合同签订后X个工作日内支付分包方工程预付款，预付款金额为总价款的30%。

5.3工程进度款

分包方完成工程进度达到约定的比例后，总包方应支付相应的工程进度款。工程进度款支付比例和时间详见附件。

5.4工程尾款支付

分包方完成分包工程并经验收合格后，总包方应在X个工作日内支付工程尾款。

5.5支付方式及时间

工程价款的支付方式为转账支付，具体支付时间及账户信息详见附件。

第六条劳务人员管理

6.1劳务人员资质要求

分包方应按照工程需要，配备具有相应资质的劳务人员，并提供劳务人员的相关资质证明。

6.2劳务人员培训

分包方应对劳务人员进行必要的安全生产、质量意识和技能培训，确保劳务人员熟练掌握施工技能和安全生产知识。

6.3劳务人员劳动保障

分包