2024年公司热能中心锅炉施工合同样本.doc

2024年公司热能中心锅炉施工合同样本

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

1.3合同金额

第二条施工范围及内容

2.1施工项目

2.2施工标准

2.3施工时间

第三条质量控制与验收

3.1质量标准

3.2验收程序

3.3质量保修

第四条合同价格与支付

4.1合同价格

4.2支付方式

4.3支付进度

第五条工期延误

5.1工期延误的责任

5.2工期延误的处理

5.3工期延误的赔偿

第六条合同的变更与解除

6.1合同变更的条件

6.2合同解除的条件

6.3合同变更与解除的后果

第七条违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任

7.3违约赔偿

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3诉讼管辖

第九条合同的生效、终止与解除

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除条件

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约保密条款

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义

11.2不可抗力的后果

11.3不可抗力的处理

第十二条合同的转让

12.1合同转让的条件

12.2合同转让的程序

12.3合同转让的后果

第十三条合同的解释

13.1合同语言

13.2合同解释原则

13.3合同解释权

第十四条其他的约定

14.1合同的签字盖章

14.2合同的副本

14.3合同的修订

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

本合同标的为甲方热能中心锅炉的施工工程，包括但不限于锅炉本体施工、管道安装、电气设备安装、控制系统安装等。

1.3合同金额

本合同总金额为人民币____元整（大写：_______________________元整），其中包含锅炉本体施工费用、管道安装费用、电气设备安装费用、控制系统安装费用等。

第二条施工范围及内容

2.1施工项目

乙方应按照甲方的要求，完成锅炉本体施工、管道安装、电气设备安装、控制系统安装等工程。

2.2施工标准

乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保施工质量符合要求。

2.3施工时间

乙方应在本合同约定的工期内完成施工，工期为____个月，自合同签订之日起计算。

第三条质量控制与验收

3.1质量标准

乙方应保证施工质量符合国家和行业的相关标准、规范，确保锅炉设备的安全、稳定运行。

3.2验收程序

施工完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在接到验收申请后的____个工作日内组织验收。验收合格后，甲乙双方签署验收报告。

3.3质量保修

乙方应对施工质量承担保修责任，保修期限自验收合格之日起计算，保修期限为____年。

第四条合同价格与支付

4.1合同价格

本合同总金额为人民币____元整（大写：_______________________元整），其中包含锅炉本体施工费用、管道安装费用、电气设备安装费用、控制系统安装费用等。

4.2支付方式

甲方支付乙方施工费用的方式为分阶段支付，具体支付比例和支付时间详见本合同附件一《支付计划》。

4.3支付进度

甲方根据乙方的施工进度和质量情况，按照附件一《支付计划》的约定支付施工费用。

第五条工期延误

5.1工期延误的责任

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.2工期延误的处理

工期延误的处理方式详见本合同附件二《工期延误处理办法》。

5.3工期延误的赔偿

如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照附件二《工期延误处理办法》的约定向甲方支付赔偿金。

第六条合同的变更与解除

6.1合同变更的条件

合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.2合同解除的条件

合同解除的条件详见本合同附件三《合同解除条件》。

6.3合同变更与解除的后果

合同变更或解除后，甲乙双方应按照附件三《合同解除条件》的约定处理后续事宜。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

如双方通过友好协商无法解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.3诉讼管辖

本合同争议的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。

第九条合同的生效、终止与解除

9.1合同生效条件

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同终止条件

合同终止的条件详见本合同附件四《合同终止条件》。

9.3合同解除条件

合同解除的条件详见本合同附件三《合同解除条件》。

第十条保密条款

10.1保密内容

乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。