施工三方协议书2024年.docx

施工三方协议书2024年通用

合同编号：__________

施工三方协议书

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

鉴于：

1.业主为施工项目的业主，拥有施工项目的所有权和决策权；

2.施工单位为具备施工资质和能力的单位，愿意承担施工项目的施工任务；

3.监理单位为具备监理资质和能力的单位，愿意承担施工项目的监理职责；

为保证施工项目的顺利进行，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，各方达成如下协议：

一、施工项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目投资估算：________________

1.5项目工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止。

二、各方职责和义务

2.1业主的职责和义务：

（1）负责办理施工项目的相关审批手续；

（2）负责提供施工项目的施工场地和施工条件；

（3）负责向施工单位支付施工合同价款；

（4）负责对施工过程中的重大事项进行决策；

（5）负责组织施工项目的竣工验收。

2.2施工单位的职责和义务：

（1）严格按照施工图纸、施工规范和合同要求进行施工；

（2）确保施工过程中的工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现；

（3）负责对施工过程中的质量问题进行整改；

（4）负责向监理单位提供施工过程中的相关资料；

（5）负责施工项目的安全防护和环境保护。

2.3监理单位的职责和义务：

（1）严格按照施工图纸、施工规范和合同要求进行监理；

（2）对施工过程中的质量、安全、进度和投资控制等进行监督检查；

（3）对施工单位的行为进行评价和考核；

（4）对施工过程中的问题提出整改意见和建议；

（5）向业主提供监理报告。

三、合同价款及支付方式

3.1施工合同价款为：________________元（大写：____________________元整）。

3.2业主自开工之日起按照合同约定的付款节点向施工单位支付合同价款。

3.3支付方式：银行转账。

四、工期延误及违约责任

4.1施工单位如因自身原因导致工期延误，应向业主支付违约金，违约金为合同价款的________%。

4.2监理单位如因自身原因导致工期延误，应向业主支付违约金，违约金为合同价款的________%。

4.3各方如违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任。

五、争议解决

5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2各方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本协议一式三份，各方执一份。

6.2本协议自各方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：________________

丙方（监理单位）：________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工规范

3.合同价款支付凭证

4.工期延误证明

5.违约金计算公式

6.监理报告

7.施工过程中的相关资料

二、违约行为及认定：

1.施工单位违约行为：

未按照施工图纸、施工规范和合同要求进行施工

工程质量问题

工期延误

未按照约定支付合同价款

2.监理单位违约行为：

未按照施工图纸、施工规范和合同要求进行监理

未对施工过程中的质量、安全、进度和投资控制等进行监督检查

未对施工单位的行为进行评价和考核

3.业主违约行为：

未按照约定提供施工场地和施工条件

未按照约定支付合同价款

未对施工过程中的重大事项进行决策

三、法律名词及解释：

1.施工项目：指按照施工图纸、施工规范和合同要求进行的建设项目。

2.工期延误：指施工项目实际完成时间超过合同约定的完成时间。

3.违约金：指一方违反合同约定应向另一方支付的赔偿金。

4.监理单位：指具备监理资质和能力的