施工劳务分包模板(2024版).docx

施工劳务分包模板(2024版)

合同编号：__________

施工劳务分包合同

（2024版）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将部分施工劳务分包给乙方一事，经充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程性质：__________

1.5工程开工日期：__________

1.6工程竣工日期：__________

二、分包范围及内容

2.1乙方分包的范围包括：__________

2.2乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的施工任务，并保证施工质量、安全、进度等各项指标达到甲方要求。

三、合同价格

3.1乙方向甲方提供的分包工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方支付乙方工程款的方式为：__________

3.3乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后__________个工作日内完成审批并支付进度款。

四、施工质量及验收

4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保分包工程的质量。

4.2甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求乙方及时整改。

4.3工程竣工后，乙方应按照甲方的要求提交竣工资料，并配合甲方进行验收。验收合格的，甲方应在验收合格后__________个工作日内支付剩余工程款。

五、安全文明施工

5.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法规进行施工，确保施工过程中的安全生产。

5.2乙方应承担分包范围内的安全生产责任，对因乙方原因造成的安全生产事故负责。

5.3乙方应遵守施工现场的治安、环保、消防等管理制度，确保施工过程中的遵纪守法。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权按照合同约定要求甲方支付滞纳金。

6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照乙方实际损失支付赔偿金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸及技术要求

2.分包工程量清单

3.施工方案及施工组织设计

4.安全生产管理制度

5.质量管理手册

6.环保及消防相关规定

7.双方资质证明文件

8.合同履行过程中的相关往来函件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成施工任务：包括但不限于延期竣工、工程质量不符合要求、安全事故等。

2.甲方未按照约定支付工程款：包括但不限于迟延支付、拖欠工程款等。

3.甲方原因导致工程停工、窝工：包括但不限于设计变更、甲方原因导致的工程延期等。

4.乙方违反安全生产规定：包括但不限于安全事故、违规操作等。

5.乙方违反环保、消防等相关规定：包括但不限于废水、废气排放不符合标准、火灾等。

三、法律名词及解释：

1.施工劳务分包：指建筑施工企业将其所承包的工程中的部分非主体工程和专业工程，分包给具有相应资质的其他建筑施工企业完成的活动。

2.分包商：指承包甲方分包工程的企业。

3.甲方：指承担工程总承包的企业。

4.乙方：指承担分包工程的企业。

5.工程质量：指工程满足规定的使用功能、安全和环境保护要求的能力。

6.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。

7.滞纳金：指逾期支付工程款应支付的违约金。

8.赔偿金：指因违约行为给对方造成损失时，应支付的赔偿金额。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，乙方加大施工力度，甲方提供必要的支持。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方立即整改，甲方指派专业人员进行监督，直至问题解决。

3.安全生产事故：

解决办法：乙方立即启动应急预案，甲方协助处理事故，双方共同承担相应责任。

4.工程款支付纠纷：

解决办法