2024年水泥稳定碎石道路施工合同样本.doc

2024年水泥稳定碎石道路施工合同样本

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

1.3合同价格

第二条工程范围与工程量

2.1工程范围

2.2工程量清单

2.3工程变更

第三条施工进度与工期

3.1施工进度计划

3.2工期延误

3.3提前完成工程

第四条施工质量与标准

4.1施工质量要求

4.2质量控制与检测

4.3不合格工程的处理

第五条材料与设备

5.1材料供应与质量

5.2设备使用与管理

第六条安全生产与环保

6.1安全生产措施

6.2环保要求与处理

第七条合同价格与支付

7.1合同价格构成

7.2支付方式与时间

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为

8.2违约责任

8.3赔偿金额计算

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁或诉讼地点及法院

第十条合同的生效、变更与解除

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同解除

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2泄露后果

第十二条不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果

第十三条合同的转让与分包

13.1合同转让

13.2分包管理

第十四条其他条款

14.1合同的书面形式

14.2合同的修改与补充

14.3法律适用及争议解决

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

1.3合同价格

本合同总价款为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额按照工程量清单及合同约定的单价计算。

第二条工程范围与工程量

2.1工程范围

本合同范围内的工程包括但不限于：道路的路基处理、排水设施施工、路面铺设等。

2.2工程量清单

2.3工程变更

如因设计变更、施工现场条件变化等原因导致工程量增减，甲乙双方应按实际情况协商调整工程量和合同价格。

第三条施工进度与工期

3.1施工进度计划

乙方应按照甲方要求及合同约定的时间节点完成施工，具体进度计划由乙方制定并报甲方批准。

3.2工期延误

乙方如因自身原因导致工程延期，应按合同约定向甲方支付违约金。

3.3提前完成工程

乙方如提前完成工程，应提前通知甲方进行验收。

第四条施工质量与标准

4.1施工质量要求

乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

4.2质量控制与检测

乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，并按甲方要求进行工程质量检测。

4.3不合格工程的处理

如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

第五条材料与设备

5.1材料供应与质量

乙方应按照合同约定的材料供应要求，提供合格的材料，并对材料的质量负责。

5.2设备使用与管理

乙方应合理使用施工设备，确保设备安全运行，并承担设备损坏或故障的责任。

第六条安全生产与环保

6.1安全生产措施

乙方应按照国家及地方安全生产法规，制定并落实安全生产措施，确保施工安全。

6.2环保要求与处理

乙方应遵守国家及地方环保法规，做好施工现场的环保工作，防止环境污染。

合同中的其他条款将在后续补充协议中明确。

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为

乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面的违约行为。

8.2违约责任

乙方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方损失、支付逾期利息等。

8.3赔偿金额计算

赔偿金额根据甲方实际损失金额计算，包括但不限于直接损失、间接损失、逾期利息等。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2仲裁或诉讼地点及法院

仲裁或诉讼地点为合同签订地人民法院。

第十条合同的生效、变更与解除

10.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为个月。

10.2合同变更

合同的变更需双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。

10.3合同解除

合同解除需双方协商一致，并签订解除协议。

第十一条保密条款

11.1保密内容

双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。

11.2泄露后果

如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。

第十二条不可抗力

12.1不可抗力事件

不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政策变化等。

12.2不可抗力后果

因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。

第十三条合同的转让与分包

13.1合同转让

未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。

13.2分包管理

乙方如需分包部分工程，应提前征得甲方同意，并按照甲方要求进行