2024年版星级宾馆装饰施工合同模板.doc

2024年版星级宾馆装饰施工合同模板

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及代表人

1.2乙方名称及代表人

1.3丙方名称及代表人

1.4星级宾馆装饰施工合同定义

第二条合同标的

2.1装饰施工项目范围

2.2施工标准和质量要求

2.3施工材料及品牌

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整条件及方法

3.3支付方式和支付时间

第四条施工进度

4.1施工周期

4.2关键节点及时间表

4.3延期及违约责任

第五条施工质量及验收

5.1施工质量标准

5.2验收程序及时间

5.3质量问题处理及责任

第六条合同的变更和解除

6.1变更条件

6.2解除条件及后果

第七条违约责任

7.1甲方违约责任

7.2乙方违约责任

7.3丙方违约责任

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点及机构

8.3诉讼地点及法院

第九条合同的生效、终止和失效

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同失效后果

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约泄露后果

第十一条法律适用和管辖

11.1合同适用的法律法规

11.2合同争议的管辖法院

第十二条其他条款

12.1合同的附件和补充协议

12.2合同的翻译版本

12.3合同的修订历史

第十三条合同签署日期和地点

13.1签署日期

13.2签署地点

第十四条合同正本份数

14.1甲方保留正本

14.2乙方保留正本

14.3丙方保留正本

14.4合同副本份数及接收方

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及代表人

甲方名称：__________

代表人：__________

1.2乙方名称及代表人

乙方名称：__________

代表人：__________

1.3丙方名称及代表人

丙方名称：__________

代表人：__________

1.4星级宾馆装饰施工合同定义

本合同是指甲方作为星级宾馆的所有者或授权代表，乙方作为装饰施工方，丙方作为监理方，为完成甲方宾馆的装饰施工项目，明确双方权利、义务和责任，经协商一致而签订的书面协议。

第二条合同标的

2.1装饰施工项目范围

本合同施工范围包括但不限于：客房区域、大堂区域、餐饮区域、会议区域、公共区域等，具体施工内容详见附件一《施工项目明细表》。

2.2施工标准和质量要求

乙方应按照国家标准及行业规范进行施工，并符合甲方提供的施工图纸和技术要求。施工质量应达到优良等级，具体质量要求详见附件二《施工质量标准》。

2.3施工材料及品牌

乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并保证材料质量。材料品牌及规格详见附件三《材料品牌及规格》。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2价格调整条件及方法

价格调整的条件和方法详见附件四《价格调整条款》。

3.3支付方式和支付时间

甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。具体支付方式和支付时间详见附件五《支付条款》。

第四条施工进度

4.1施工周期

本工程的施工周期为__________个月，自双方签订合同之日起计算。

4.2关键节点及时间表

关键节点及时间表详见附件六《施工进度计划》。

4.3延期及违约责任

乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照本合同约定的违约责任条款向甲方支付违约金。具体延期及违约责任详见附件七《延期及违约责任》。

第五条施工质量及验收

5.1施工质量标准

乙方应按照本合同约定的施工质量标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业规范。

5.2验收程序及时间

工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收报告。甲方应在收到验收报告后__________日内组织验收，乙方应按照甲方要求的验收程序进行工程验收。具体验收程序及时间详见附件八《验收条款》。

5.3质量问题处理及责任

如工程验收不合格，乙方应按照本合同约定的质量问题处理及责任条款承担相应责任。具体质量问题处理及责任详见附件九《质量问题处理及责任》。

第六条合同的变更和解除

6.1变更条件

合同变更的条件及程序详见附件十《合同变更条款》。

6.2解除条件及后果

合同解除的条件及后果详见附件十一《合同解除条款》。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点及机构

如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为__________，仲裁机构为__________。

8.3诉讼地点及法院

如双方