施工合同建设工程勘察合同3篇.docx

施工合同建设工程勘察合同3篇

篇1

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的特点，本着公正、公平、诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就本次施工及建设工程勘察事宜达成一致意见，特订立本合同，以资双方共同信守。

一、工程概况

1.工程名称：________________。

2.工程地点：________________。

3.工程规模及内容：具体按设计蓝图所含内容施工。包括现场勘察工作以及满足施工要求的详细设计和后期服务工作等。

二、合同工期及进度安排

1.合同工期：自乙方进场之日起计算，工期为XX天。如遇下列情况之一，工期相应顺延：甲方未能及时提供符合要求的施工图纸或施工指令；不可抗力因素。

2.进度安排：乙方应按照甲方提供的施工进度表执行，并及时向甲方报告工程进度情况。如有重大偏差，双方应共同协商解决。

三、工程勘察及设计费用计算方式

本合同总价款为人民币________元整（￥________元）。包括工程勘察费、设计费、后期服务费等所有费用。具体支付方式如下：合同签订后XX日内支付总价的XX%；工程竣工并经甲方验收合格后XX日内支付剩余款项。

四、质量标准与验收方式

1.乙方必须按照甲方的设计要求和国家相关技术标准进行施工和勘察工作，确保工程质量符合要求。如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方需承担相应责任并承担返工费用。

2.工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。甲方接到申请后XX日内组织验收。验收合格后，双方签署验收报告。如验收不合格，乙方需按要求进行整改直至验收合格。

五、甲乙双方职责与义务

（一）甲方职责与义务：提供符合施工要求的施工图纸；提供施工所需水、电等必要条件；协调与其他施工单位的关系；按时支付工程进度款项等。

（二）乙方职责与义务：按照合同约定完成施工任务；确保工程质量符合设计要求和国家相关技术标准；遵守施工现场的安全生产规定；按时提交工程验收申请等。如遇问题及时与甲方沟通，并采取相应的改进措施等。如有未尽事宜按照行业规范另行约定。

六、违约责任及赔偿损失约定

甲乙双方任何一方违反本合同约定均应承担违约责任，造成损失的还应承担赔偿责任。如因乙方原因未能按期完工，每延误一天，乙方需支付合同总价款XX%的违约金给甲方；如因甲方原因未能按时支付工程进度款项导致工期延误的，工期相应顺延。其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。

七、争议解决方式甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包人）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包人）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

鉴于甲方需要对位于[项目地点]的工程进行勘察工作，乙方具备从事该项工作的资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[具体工程地点]。

3.工程内容：[具体工程内容]。

4.工程目的：[工程主要目的简述]。

二、工作内容与要求

1.乙方需根据甲方要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘探、地形测量等。

2.乙方应按照现行的国家及行业标准进行勘察工作，确保勘察数据的真实性和准确性。

3.乙方应按照甲方的进度要求完成勘察任务，并及时提交勘察报告及相关资料。

4.甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，乙方应配合甲方的检查工作。

三、合同金额及支付方式

1.本工程勘察费用总额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。

2.甲方在合同签订后[支付时间]内支付乙方总金额的[比例]%作为预付款。

3.乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方在[支付时间]内支付剩余款项。

4.支付方式：[具体支付方式]。

四、工期与进度安排

1.乙方应在合同签订后[时间]天内完成全部勘察工作。

2.乙方应按月向甲方提交进度报告，如实反映勘察进度和存在的问题。

3.如因乙方原因未能按约定时间完成勘察任务，乙方应承担违约责任。

五、质量保证与验收

1.乙方应保证勘察工作的质