2024版建筑工程瓦工及力工服务分包合同.doc

2024版建筑工程瓦工及力工服务分包合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1分包方名称

1.2分包方地址

1.3分包方联系方式

1.4甲方名称

1.5甲方地址

1.6甲方联系方式

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程预算

2.5工程周期

第三条服务内容

3.1分包方工作范围

3.2分包方工作职责

3.3分包方工作标准

3.4甲方提供的条件

第四条合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整条件

4.3支付方式

4.4支付时间表

第五条工程质量

5.1工程质量标准

5.2质量验收

5.3质量问题处理

第六条工期延误

6.1工期延期条件

6.2工期延期责任

6.3工期延期罚款

第七条违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任承担

7.3违约罚款

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3诉讼管辖法院

第九条合同的变更和解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

9.3合同变更和解除的程序

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约保密条款

第十一条合同的生效、终止和解除

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

第十二条甲方义务和责任

12.1甲方义务

12.2甲方责任

第十三条分包方义务和责任

13.1分包方义务

13.2分包方责任

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同附件

14.4合同签署日期

14.5合同正本份数

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1分包方名称：建筑工程有限公司

1.2分包方地址：市区路号

1.4甲方名称：房地产开发有限公司

1.5甲方地址：市区路号

第二条工程概况

2.1工程名称：住宅小区建筑工程

2.2工程地点：市区路号

2.3工程规模：栋住宅楼，商业楼

2.4工程预算：人民币亿元

2.5工程周期：自合同签订之日起至年月日止

第三条服务内容

3.1分包方工作范围：本合同范围内的建筑工程瓦工及力工服务

3.2分包方工作职责：按照甲方的要求，按时完成瓦工及力工服务，并保证服务质量

3.3分包方工作标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求

3.4甲方提供的条件：提供施工场地、施工图纸、施工材料及其他必要的施工条件

第四条合同价格

4.1合同总价：人民币亿元

4.2价格调整条件：合同执行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整价格

4.3支付方式：银行转账

4.4支付时间表：按照工程进度，甲方按月支付分包方工程款，具体支付时间由双方协商确定

第五条工程质量

5.1工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求

5.2质量验收：工程完成后，甲方有权进行质量验收，分包方应积极配合

5.3质量问题处理：如工程出现质量问题，分包方应在接到甲方通知后个工作日内进行整改

第六条工期延误

6.1工期延期条件：因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期

6.2工期延期责任：分包方应承担因自身原因导致的工期延误责任

6.3工期延期罚款：如分包方未按合同约定完成工程，甲方有权按延期天数向分包方收取罚款，罚款标准为合同总价款的%

第七条违约责任

7.1违约行为：分包方未按照合同约定完成工程或甲方未按约定支付工程款

7.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，违约金标准为合同总价款的%

7.3违约罚款：如分包方未按合同约定完成工程，甲方有权按延期天数向分包方收取罚款，罚款标准为合同总价款的%

第八条争议解决

8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷

8.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

8.3诉讼管辖法院：市区人民法院

第九条合同的变更和解除

9.1合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致

9.2合同解除条件：合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同

9.3合同变更和解除的程序：变更或解除合同应签订书面协议，并经双方盖章确认

第十条保密条款

10.1保密内容：合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等

10.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起年

10.3违约保密条款：违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金标准为泄露信息造成损失的倍

第十一条合同的生效、终止和解除

11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2合同终止条件：工程完成后，双方签订终止协议

11.3合同解除条件：如一方违约，另