2024年项目承包合同协议例文(二篇).docxVIP

2024年项目承包合同协议例文(二篇).docx

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

第PAGE5页共NUMPAGES5页

2024年项目承包合同协议例文

发包方(以下简称甲方):

法定代表人:

身份证号码:

____风险提示____:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人应承担办理所需许可、批准或备案的义务,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等,以及施工所需的临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。此外,发包人还需协助承包人办理施工所需的相关证件和批件。若因发包人未能及时完成前述许可、批准或备案,导致费用增加或工期延误,发包人应承担相应责任,并支付承包人合理的利润。

承包方(以下简称乙方):

法定代表人:

身份证号码:

依据《民法典》及相关法律、法规,结合____省有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于《_____》(合同编号_____,以下简称“原合同”),甲乙双方就原合同中未尽事宜经充分协商,达成一致,特订立本补充协议。

____一、工程概况____

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程内容:

4.工程承包方式:

5.工程范围:

____二、工程期限____

计划开工日期:____年____月____日(以甲方下发的书面通知时间为准)。

____风险提示____:关于实际竣工日期的规定

工程经竣工验收合格后,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明。若因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收但不予签发工程接收证书的,则以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。若工程未经竣工验收,发包人擅自使用,则以转移占有工程之日为实际竣工日期。

计划竣工日期:____年____月____日。

工期总日历天数:____天。若工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致,以工期总日历天数为准。

____三、合同价款及支付方式____

1.暂估合同价款为____万元(人民币大写:_____)。暂估合同价款基于综合单价和暂估工程量计算(具体见工程量附件)。

2.付款方式:按原合同相关条款执行。

____四、补充协议的最终结算____

补充协议所列工程量为暂估工程量,实际工程量以经甲方确认的为准,并按原合同计量条款执行。

____五、质量标准及验收____

____风险提示____:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因导致工程质量未达到合同约定标准的,发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工至工程质量符合合同约定的标准,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

工程质量严格遵循原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方承担。乙方对承包范围内的工程质量负完全责任,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将依据此及现场情况进行施工监督管理。

____六、争议解决____

1.本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵触之处,以本协议为准。

3.因本协议签订、履行或与本协议有关的一切争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

____七、合同生效____

本合同自_____起生效。

____八、合同份数____

本合同一式____份,每份均具有同等法律效力。发包人执____份,承包人执____份。

发包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

组织机构代码:

地址:

编码:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

组织机构代码:

地址:

编码:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

2024年项目承包合同协议例文(二)

合伙人:_____(以下称甲方)

合伙人:_____(以下称乙方)

鉴于双方平等协商,就共同承包_____工程的事务,达成以下共识,以供各方遵守。

一、合伙宗旨

在合法合理的框架下,确保工程建设的顺利进行,旨在实现各方经济效益的最大化。

二、合伙经营项目与范围

合伙项目以_____公司中标合同所确认的项目内容及范围为依据;

甲、乙双方共同承包的工程,将以_____公司的名义对外开展。

三、合伙期限

合伙期限将持续至合伙施工的项目完成,且各方的结算工作完毕。

四、出资额、方式及比例

1.甲方将以现金形式出资,金额为人民币____万元,占全部出资的____%作为启动项目的前期费用。

2.乙方将以设备及当地协调工作作为出资,占____%的

文档评论(0)

zhang1745 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档