高效扩建版劳务施工承包合同2024年样本.doc

高效扩建版劳务施工承包合同2024年样本

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1承包方

1.2发包方

1.3劳务施工

1.4高效扩建

2.合同范围及工程内容

2.1工程概况

2.2施工内容

2.3工程量清单

3.合同价格及支付方式

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4进度付款

4.施工期限及进度

4.1施工期限

4.2施工进度计划

4.3延期及提前完成

5.劳务人员管理

5.1劳务人员配备

5.2技能要求

5.3管理制度

6.施工质量与标准

6.1质量标准

6.2验收标准

6.3质量保障措施

7.安全生产与环保

7.1安全生产要求

7.2环保要求

7.3安全事故处理

8.材料供应与管理

8.1材料供应

8.2材料质量要求

8.3材料管理

9.沟通协调与变更

9.1沟通协调机制

9.2变更处理

9.3补充协议

10.违约责任

10.1承包方违约

10.2发包方违约

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁或诉讼

11.3适用法律

12.解除与终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

12.3解除或终止后的处理

13.合同的生效、修改与解除

13.1合同生效条件

13.2合同修改

13.3合同解除

14.其他约定

14.1保密条款

14.2知识产权保护

14.3不可抗力

14.4附件及附录

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1承包方

1.2发包方

1.3劳务施工

劳务施工指承包人根据发包人的要求，在其指定的地点和时间内完成发包人指定的各项工作内容的活动。

1.4高效扩建

高效扩建指在本合同约定的工程范围内，通过采用高效施工方法和技术，提高工程质量和施工效率，实现工程目标的过程。

第二条合同范围及工程内容

2.1工程概况

本合同项下的工程为（工程名称），工程地点为（工程地点），工程内容包括（具体工程内容）。

2.2施工内容

承包人应按照发包人提供的设计文件和施工图纸，完成土建、安装、装修等施工任务。具体施工内容详见附件一。

2.3工程量清单

第三条合同价格及支付方式

3.1合同总价

本合同总价为人名币（大写金额），小写金额（金额）。

3.2价格调整

合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致合同总价发生变化的，双方可按约定进行价格调整。

3.3支付方式

发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同价款。支付方式可以为银行转账、支票支付等。

3.4进度付款

进度付款按照实际完成的工程量计算，付款比例为（百分比）。付款节点为（付款日期）。

第八条材料供应与管理

8.1材料供应

发包人负责供应合同约定的施工材料，并确保材料质量符合国家相关标准和工程要求。材料供应详见附件三。

8.2材料质量要求

发包人提供的材料应符合国家相关标准和工程要求，并提供相应的质量检验报告。

8.3材料管理

承包人应按照发包人提供的设计文件和施工图纸，合理使用施工材料，并做好材料的保管和发放工作。

第九条沟通协调与变更

9.1沟通协调机制

双方应建立有效的沟通协调机制，确保施工过程中的信息畅通和问题及时解决。

9.2变更处理

如施工过程中出现变更，双方应按照合同约定的变更程序进行处理。变更内容应以书面形式签订补充协议。

9.3补充协议

补充协议应明确变更的内容、工程量、工期、价款等相关事项。

第十条违约责任

10.1承包方违约

承包人未按照合同约定完成施工任务或违反合同约定的，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

10.2发包方违约

发包人未按照合同约定支付价款或提供材料的，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

10.3违约赔偿

违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式，赔偿对方因违约所造成的损失。

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。

11.2仲裁或诉讼

双方可在本合同中约定仲裁委员会或人民法院进行仲裁或诉讼。

11.3适用法律

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十二条解除与终止

12.1合同解除条件

一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同。

12.2合同终止条件

合同约定的工程全部完成后，本合同即告终止。

12.3解除或终止后的处理

合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理后续事项，包括但不限于支付价款、赔偿损失等。

第十三条合同的生效、修改与解除

13.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。