【管理】建设工程施工合同协议条款.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于：

2.施工方具备完成该项目的能力和条件；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商确定双方的权利义务；

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方达成如下协议：

第一条工程概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目内容：____________________

第二条合同价格

2.1双方确认，施工方完成本项目所需的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，业主向施工方支付合同总额的____%；

（2）施工过程中，根据工程进度，业主向施工方支付已完工程价款的____%；

（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的合同价款。

第三条施工期限

3.1本项目的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。

第四条施工质量

4.1施工方应按照约定的施工标准、工艺和质量要求进行施工。

4.2工程验收不合格的，施工方应负责返工、维修，并承担相应费用。

第五条安全生产

5.1施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工安全。

5.2施工过程中发生的安全事故，由施工方承担全部责任。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。

6.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实、完整、准确，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。

解决方案：双方在签订合同前，对对方提供的信息进行核实，必要时可委托专业机构进行尽职调查。

2.合同价款的支付和结算应严格按照约定的时间和比例进行，避免逾期支付或提前支付。

解决方案：设立专门的项目管理团队，负责监控工程进度和合同价款的支付与结算。

3.施工方应按照约定的标准和质量要求进行施工，确保工程质量。

解决方案：设立质量监督机构，对施工过程进行全程监督，发现问题及时整改。

4.施工方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。

解决方案：建立健全安全生产管理制度，对施工现场进行定期安全检查，提高施工人员的安全意识。

5.双方在履行合同过程中应保守对方的商业秘密和技术秘密。

解决方案：签订保密协议，明确保密内容和范围，加强对保密信息的存储和传输管理。

6.双方在发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。

解决方案：在合同中约定明确的争议解决机制，如仲裁或诉讼，并选择合适的管辖法院。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担工程建设任务的企事业单位、社会组织或个人。

2.乙方：指承担工程建设施工任务的企事业单位、社会组织或个人。

3.合同价款：指双方约定的完成工程建设所需支付的金额。

4.施工期限：指双方约定的完成工程建设所需的时间。

5.施工质量：指工程建设施工过程中，工程各项指标满足约定标准的情况。

6.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施保障人员安全和设备完好。

7.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

8.技术秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。

9.争议解决：指在合同履行过程中，双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。

2.适用于施工方为具备相应资质的企事业单位、社会组织或个人。

3.适用于业主为企事业单位、社会组织或个人。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款或施工期限发生变化，双方应签订补充协议。

2.不可抗力：如因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致施工无法正常进行，双方应协商解决。

3.工程保险：双方可约定施工过程中所需购买