建设工程合同范本.docxVIP

建设工程合同范本

发包人（甲方）：_______________

地址：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

承包人（乙方）：_______________

地址：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程名称

工程地点：工程地点

工程内容：详细描述工程内容

工程立项批准文号：批准文号

资金来源：资金来源说明

二、工程承包范围

承包范围：详细描述承包范围，如设计图纸范围内的土建及水电安装工程等

三、合同工期

开工日期：具体开工日期

竣工日期：具体竣工日期

合同工期总日历天数：总日历天数

四、质量标准

工程质量标准：具体质量标准，如符合国家验收标准，备案合格等

五、合同价款

金额（大写）：具体金额大写

人民币（小写）：具体金额小写元

（注：合同价款可根据实际情况采用固定总价、固定单价或可调总价等方式确定，并明确结算方式及调整方法。）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

本合同协议书

中标通知书（如有）

投标书及其附件（如有）

本合同专用条款

本合同通用条款

标准、规范及有关技术文件

图纸

工程量清单（如有）

工程报价单或预算书（如有）

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、通用条款与专用条款

通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

（注：通用条款与专用条款的具体内容应根据相关法律法规及工程实际情况进行编写。）

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、违约责任

任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

如因发包人原因导致工程停工或延误，发包人应承担相应的违约责任并赔偿承包人因此遭受的损失。

如因承包人原因导致工程质量不符合约定或工期延误，承包人应承担相应的违约责任并赔偿发包人因此遭受的损失。

十一、争议解决

双方因履行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决。

如协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。

十二、其他约定

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同工程竣工验收合格并完成结算之日止。

本合同一式份数份，甲乙双方各执份数份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________?乙方（盖章）：_________

法定代表人/负责人（签字）：_________?法定代表人/负责人（签字）：_________

日期：____年__月__日?日期：____年__月__日

注：以上内容只是基本的框架和条款，仅供参考，实际内容可能需要根据具体情况进行调整和补充。